建设工程承包合二-

这次小编给大家整理了建设工程承包合二-，本文共9篇，供大家阅读参考，也相信能帮助到您。本文原稿由网友“司绮琴”提供。

篇1：建设工程承包合二

建设工程承包合（二）

建设工程承包合（二）正文： );发包方：＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 第一章 合同一般规范 第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的.工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。中国大学网（）

篇2：鱼塘承包合书范本

甲方：乙方：

甲、乙双方经友好协商一致，现将 经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营，订立本合同，双方应共同遵守，严格执行。具体合同条款如下：

第一条 承包地点和面积

甲方将座落在 鱼塘 亩，承包给乙方养鱼，鱼塘的所有权归甲方，乙方只有管理使用权和合同规定的受益权，但不准出卖、出租或转让。

第二条 承包期限

承包期限为 年，自 年 月 日起，至 年 月 日止。

第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间

在承包期内，乙方共上交甲方承包款 元，其中(时间不超过前后十天)，甲方收到乙方上产的承包款后，即出具收款凭证。

第四条 甲方的权利义务

1、甲方应将养护鱼用的房屋供给乙方使用： 。

2、上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理分配给乙方。

3、养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水位线不低于 米。

4、甲谈恋爱权督促乙方完成合同规定的义务。

第五条 乙方的权利义务

1、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用，均由乙方自理。

2、乙方在捕捞鱼时，应慎重使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

3、乙方每年捕捞鱼后，应优先完成承包任务。

4、承包期届满，乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具，如有损坏或丢失，乙方应负责修理或赔偿。

5、承包期届满，鱼塘内不到规格的小鱼、鱼苗，乙方应无偿交给甲方。

6、乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后，超额部分归乙方所有。

7、合同期满后，甲方如再行发包，在同等条件下，乙方有优先承包权。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具，应偿付违约金元给乙方，乙方并可提出解除合同。

第七条 乙方的违约责任

1、乙方如不按合同规定的时间完成承包任务，每逾期一天，按所欠承包款的金额的 %，向甲方偿付违约金。

3、合同期届满时，乙方如捕捞小于规格的小鱼、鱼苗，应向甲方偿付 元的违约金。

第八条 其它

1、双方在合同期内如有未尽之宜，双方协商解决。

2、在合同期限内，如遇政策性及其它不可抗拒的力量不能继续执行的，双方协商。

本合同自承包开始之日起生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 (如经公证或鉴证机关)……各存一份。

甲方： (签名)

乙方： (签名)

年 月 日

看过最新农村鱼塘承包合同的人还看了：

1.鱼塘承包合同书范本3篇

2.鱼塘承包经营合同范本

3.最新鱼塘承包合同范本3篇

4.标准鱼塘承包合同样本3篇

5.标准鱼塘承包合同范本3篇

6.新版鱼塘经营承包合同范本3篇

7.鱼塘经营承包合同范本

8.农村鱼塘承包合同模板

9.鱼塘租赁合同范本

10.鱼塘承包合同

篇3：工程承合同

中外合资经营企业合同范本（草案）

发包方（甲方）：_________

法定代表人：____________电话____________

承包方(乙方)：_____________地 址：______________________

法定代表人：____________电话____________

依照《中华人民共和国合同法》和兰州市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。

第一条 工程项目

一、工程名称：______________________________________

二、工程地点：_____________________________________。。

第二条 工程期限

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

工程承包的方式，范围及材料供应

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;

2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;。

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

双方商定的其他事项：

安全施工文明施工

1承包人必须在施工过程中遵守操作规程，搞好安全生产，安全施工，保证人员的自身安全，独立承担大小安全事故和其他事故的责任。

2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。

一、本合同一式____ 份，甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方签盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________

法定代表人(签)：_________     法定代表人(签)：_________

_________年____月____日       _________年____月____日

篇4：工程承合同

（一）总承包合同

中外合资经营企业合同范本（草案）

乙方：

根据工程建设需要，甲、乙就 工程 单 项工程承包事宜，达成协议如下：

一、工程名称：

二、承包范围及内容：

三、承包价格及结算方式：

四、质量及工期要求：

1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格，否则、因此返工造成的一切损失由乙方负责。

2、本单项工程工期为年月完工。乙方必须按照甲方的施工进度完成计划进行施工，不的拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施、赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿甲方造成的一切经济损失。

五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。

六、付款方式;

甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：

经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留 %的工程款作为保修金。保修期为 年，保修期满，甲方结清余款给乙方。

七、其它事项：

1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：

乙方自备以下设备及工具 。

2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具， 如有损怀和遗失， 乙方照价赔偿给甲方。

3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。

4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。

5、双方须约定的事项：

八、本合同签订之后，双方不得后悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签后即产生法律效力。

甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________

法定代表人(签)：_________     法定代表人(签)：_________

_________年____月____日       _________年____月____日

篇5：安徽南洋国际大酒店有限公司与江苏常州第二园林建设工程总公司建筑工程承包合

安徽南洋国际大酒店有限公司与江苏常州第二园林建设工程总公司建筑工程承包合同纠纷上诉案

上诉人（原审被告）：安徽南洋国际大酒店有限公司。

住所地：安徽省阜阳市颖河西路。

法定代表人：刘兴君，该公司董事长。

委托代理人：汪利民，安徽安泰律师事务所律师。

委托代理人：李韦，安徽阜阳法汇律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：常州第二园林建设工程总公司。

住所地：江苏省常州市关河路卡子桥14号。

法定代表人：曹炳南，该公司总经理。

委托代理人：唐民松，安徽永信律师事务所律师。

委托代理人：梁根林，北京市通正律师事务所律师。

上诉人安徽南洋国际大酒店有限公司为与被上诉人常州第二园林建设工程总公司建筑工程承包合同纠纷一案，不服安徽省高级人民法院经初字第11号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成由审判员周帆担任审判长，审判员于松波、刘贵祥参加的合议庭进行了审理，书记员沙玲（代）担任记录。本案现已审理终结。

原审查明：1994年7月8日，海南京燕置业发展总公司（以下简称京燕公司）与常州第二园林建设工程总公司（以下简称园林公司）签订一份《建设工程施工合同协议条款》，约定：由园林公司承建京区美食娱乐城（后更名为南洋酒店美食娱乐城）二层框架结构土建工程，工程价款为1010296.41元，工期为1994年7月18日至同年9月28日；在基础工程完成三分之一时，京燕公司应向园林公司支付工程款的40％，在一层楼面完成时，支付工程款的25％，在二层楼面完成时支付工程款的25％，工程竣工验收后支付工程款的10％。合同签订后，在实际施工过程中，根据京燕公司的要求，主体工程变为三层，并增加了门楼接建、舞厅接建、厨房接建等工程。

1995年3月18目，京燕公司与港商签订中外合资合同，约定成立安徽省南洋国际大酒店有限公司（以下简称南洋酒店）。嗣后，南洋酒店作为发包方对园林公司承建的土建工程进行签证，承担发包方的权利义务。同年3月20日，园林公司与南洋酒店筹备处签订一份《装饰工程承包协议书》，约定：南洋酒店将南洋酒店美食娱乐城装饰工程发包给园林公司，装饰标准按三星级宾馆标准；工程原则上按安徽现行装饰定额和实际工程量进行结算，园林公司主动降低一级收费费率，按二类工程费用定额综合系数25.98％收取。概算工程总造价为600万元，不执行预算包干，只作为预拨款的依据；工程保修期为半年，保修期内非人为因素造成的损失由园林公司负责维修，并承担南洋酒店在返工过程中的经济损失；开工日期为1995年3月20日，竣工目期为同年7月18日，如工程延期每日向南洋酒店支付罚款2万元，因南洋酒店原因造成的延期则按实际情况延长；园林公司为南洋酒店垫资150万元（含土建工程原垫资款50万元），在双方商定日期内，不计银行利息（自园林公司为南洋酒店垫资时起至工程竣工验收后一个月止），如南洋酒店逾期偿还垫资款，则处以每日千分之五的.罚款。施工过程中，双方于同年10月11日签订了《南洋酒店美食娱乐城装饰工程补充协议书》，约定：因多方面原因，致使装饰工程逾期未能竣工，自1995年10月15日起园林公司复工，至同年11月26日工程全部竣工，在西侧“香港美食城”及外立面玻璃幕墙、铝塑板装饰工程完工之日起6日内，南洋酒店一次性拨付工程款60万元，逾期付款按日万分之五支付违约金。工程全部竣工经验收合格后，双方委托阜阳地区建设银行进行工程竣工决算。工程决算经确认后6日内，南洋酒店一次性支付总工程款的70％，余款分两次付清（扣除园林公司5％的维修保证金〉，30日内付余款的50％，60日内全部付清。

1995年12月28日，双方对园林公司承建的全部工程进行竣工验收。2月12日，园林公司将南洋酒店美食娱乐城土建、水暖、装饰、电器施工决算书交南洋酒店。次日，双方委托阜阳会计师事务所对南洋酒店美食娱乐城装饰工程进行审计，约定审计时间20天，委托方预付工程总造价3‰的审计费。同年2月15日，园林公司预付审计费1.2万元，南洋酒店没有按其与园林公司的约定支付另一半审计费，审计未能进行。同年4月6日，南洋酒店在双方未办理工程交付手续的情况下，强行撬锁使用南洋酒店美食娱乐城西楼美食城。截止1月16目，南洋酒店向园林公司陆续支付了525.5万元工程款，园林公司经多次向南洋酒店催要剩余的工程款未成，遂向安徽省

[1] [2] [3]

篇6：建设工程经济综合测试题（二）答案

建设工程经济综合测试题（二）答案 来源：

(一)单项选择题

1．a；    2．d；    3．c；    4．b；    5．c；    6．d；

7．d；  8．c；    9．d；    10．a；    11．d；    12．b；

13．a；    14．d；  15．c；    16．b；    17．a；    18．d；

19．b；    20．b：    21．b；  22．b；    23．c；    24．a；

25．b；    26．b；    27．a；    28．b；  29．b；    30．a；

31．b；    32．c；    33．c；    34．b；    35．d；  36．c；

37．b；    38．d；    39．b；    40．b；    41．a；    42．b；

43．a；    44．b；    45．d；    46．c；    47．a；    48．c；

49．b；  50．c；    51．a；    52．c；    53．c；    54．d；

55．c；    56．c；  57．a；    58．a；    59．b；    60．c

(二)多项选择题 来源：

1．b、c、d、e；    2．a、c、d；    3．a、c、e；    4．a、b、c；

5．a、c、d、e；    6．a、c、d、e；    7．a、c、e；    8．b、c、d、e；

9．a、c、d、e；    10．a、c、d；    11．c、d、e；    12．b、c、d；

13．b、e；    14．a、e；    15．a、c、e；    16．a、b、c、d；

17．b、c、d；    18．c、d、e；    19．b、c、ei    20．b、d

篇7：建设工程经济二十天二十题冲刺

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 来源：

1．已知某项目已建同类项目的投资额15万元，年生产能力为200万件，目前拟建的生产能力为400万件／年，已知生产能力指数为0．5，价格调整指数为1．1，则拟建项目的投资额应为(   a )。

a．23．33万元    b．20万元

c．20．33万元    d．30万元

2．不属于人工定额制定方法的是(b)。

a．技术测定法

b．净现值法

c．统计分析法

d．比较类推法

3．建设工程定额分类，不包括(d)。

a．全国通用定额

b．行业通用定额

c．企业定额

d．部门定额

4．会计等式是由动态会计要素组合而成的会计等式，动态会计要素不包括(b )。

a．收入    b.成本

c．费用    d．利润

5．下列关于会计监督的说法中，有误的是( c )。

a．原始凭证记载的各项内容不得涂改

b．有错误应当由原单位重开或更正

c．原始金额有误的，可以原单位重开或更正

d．记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制

6.关于资产负债率的计算公式，有误的是( c )。 来源：

a．资产负债率=负债总额／资产总额x 100％

b．速动比率=速动资产／流动负债x 100％

c．速动资产=流动资产一期间费用

d．速动资产=货币资金+短期投资+应收票据+应收账款+其他应收款

7．使用行驶里程法来计算资产折旧，某设备原值290万，预计残值率5％，预计总行驶路程为5000公里，设本月行驶了263公里，则该设备本月的固定资产折旧额为( a  )。

a．14．49万元

b．13．65万元

c．16．35万元

d．15万元

8．银行按照买方或业主的申请，向卖方或承包方所出具的一种旨在保证贷款支付或承包工程进度款支付的付款保证金是(c  )。

a．履约保函

b．预付款保函

c．付款保函

d．对外承包工程保函

9．企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金称为(c  )。

a．信用证保证金

b．信用卡保证金存款

c．存出投资款

d．外埠存款

10．某设备目前实际价值10000元，预计残值2900元，第一年运行成本1000元，设每年议备的劣化增量是均等的，年劣化值2500元，则其经济寿命(a  )。

a．3年    b．4年

c．5年    d．6年

11．下列关于银行存款的说法中，不正确的是(a)。

a．企业有资格对商业活动及其资金流保密

b．一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开户

c．除按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行

d．企业应当及时核对银行账户

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

12．会计核算的原则包括(abce)。

a．客观性原则

b．可比性原则

c．一贯性原则

d．无关性原则

e．及时性原则

13．合同收入包括(acde)。

a．合同中规定的初始收入

b．合同规定的附加收入

c．因合同变更形成的收入

d．因合同索赔获得的收入

e．因合同奖励形成的收入

14．下列关于费用的说法，正确的有(abce)。

a．按照费用计人工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用  ’

b．直接费用指企业在工程施工中，能够分清工程承包核算对象，可以根据原始凭证直接计入某项工程成本的费用    ．

c．直接费用包括某一工程的原材料，直接参与工程施工人员的工资

d．间接费用指应由几项工程共同负担，根据原始凭证直接计人某项工程成本

e．间接费用包括管理人员的工资及福利费、折旧费等

15．我国会计上说的现金包括(ab)。

a．库存的人民币    b．库存的外币

c．银行本票    d．银行汇票

e．承兑汇票

16．投资活动主要包括(abc)。

a．取得投资

b．收回投资

c．购建和处置固定资产

d．发行债券

e．融资

17．资产负债表的作用主要包括( abde )。

a．说明企业在某一特定日期所拥有的净资产

b．说明企业在某一特定日期所担负债务的数额

c．反映企业在某一特定日期的现金流量

d．反映企业在某一特定日期的资产总额和权益总额

e．说明企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量

18．使用fnpvr来评价方案时，下列说法正确的有(ac)。

a．对于独立方案，fnpvr>o，方案可以接受

b．对于独立方案，fnpvr

c．对于多方案评价，fnpvr

d．对于多方案评价，fnpvr>0，方案必接受

e．对于多方案评价，fnpvr>0，方案可以淘汰

19．总生产费用包括(abde)。

a．生产成本

b．销售费用

c．投入资本

d．管理费用

e．财务费用

20．在价值工程中，功能价值的计算方法可以分为(bc  )。

a．功能净值法  b．功能成本法

c．功能指数法  d．功能价值对比法

e．功能现值法

篇8：《建设工程法规及相关知识》考试大纲二

1z301120 掌握建设工程质量管理条例的主要内容

1z301121 建设工程质量管理的基本制度

1z301122 建设单位的质量责任和义务

1z301123 勘察设计单位的质量责任和义务

1z301124 施工企业的质量责任和义务

1z301125 工程监理企业的质量责任和义务

1z301126 建设工程质量保修

1z301127 建设工程质量的监督管理

1z301130 掌握工程建设标准的种类

1z301131 工程建设标准的种类

1z301132 执行工程建设强制性条文的规定

1z301140 掌握建设工程项目环境影响评价和环境保护“三同时”的有关规定

1z301141 建设工程项目环境影响评价

1z301142 环境保护“三同时”的有关规定

1z301150 熟悉保险法与工程建设相关的主要内容

1z301151 建筑工程一切险

1z301152 安装工程一切险

1z301160 熟悉劳动法关于劳动合同和劳动保护的主要内容

1z301161 关于劳动合同的主要内容

1z301162 关于劳动保护的主要内容

1z301170 熟悉环境保护法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法和噪声污染环境防治法等与工程建设相关的主要内容

1z301171 环境保护法关于环境保护的基本原则

1z301172 水污染防治法关于防止地表水和地下水污染的规定

1z301173 固体废物污染环境防治法关于固体废物排放的规定

1z301174 噪声污染环境防治法关于工业与建筑施工噪声污染防治的规定

1z301180 熟悉消防法与工程建设相关的主要内容

1z301181 建设工程消防设计的审核

1z301182 建设工程消防工程的验收

1z301183 工程建设中应采取的消防安全措施

1z301190 了解建设工程勘察设计管理条例的主要内容

1z301191 建设工程勘察与设计任务的发包

1z301192 建设工程工程勘察设计工作的监督管理

1z301200 了解企业法关于企业设立、变更、终止和基本权利义务的主要规定

1z301201 企业设立、变更和终止的主要规定

1z301202 企业基本权利义务的主要规定

1z301210 了解公司法关于公司的设立条件和组织机构的主要规定

1z301211 公司设立条件的主要规定

1z301212 公司组织机构的主要规定

1z301220 了解税收管理法和反不正当竞争法与工程建设相关的主要内容

1z301221 纳税程序和违反税法的责任

1z301222 不正当竞争行业的种类

1z301223 不正当竞争的法律责任

1z30 合同法律制度

1z30 掌握要约与承诺的有效条件和合同的一般条款

1z30 要约与承诺的有效条件

1z30 合同的一般条款

1z30 缔约过失责任

1z30 掌握有效合同的成立要件及无效合同的认定与处理

1z30 有效合同的成立要件

1z302022 无效合同的认定与处理

1z302030 掌握合同的履行及履行中的抗辩权、代位权和撤销权的规定

1z302031 合同履行的一般规定

1z302032 抗辩权的规定

1z302033 代位权的规定

1z302034 撤销权的规定

1z302040 掌握违约责任的构成要件、违约责任的形式及免责的规定

1z302041 违约责任的构成要件

1z302042 违约责任的形式

1z302043 免责的规定

1z302050 掌握合同的形式、可撤销合同、效力待定合同和附条件、附期限合同的效力的法律规定

1z302051 合同的形式

1z302052 可撤销合同

1z302053 效力待定合同

1z302054 附条件和附期限合同的效力

1z302060 掌握合同的变更、转让和终止的规定

1z302061 合同的变更的规定

1z302062 合同的转让的规定

1z302063 合同终止的规定

1z302070 熟悉合同担保的形式

1z302071 保证

1z302072 抵押

1z302073 质押

1z302074 留置

1z302075 定金

1z302080 了解合同的概念、合同法的基本原则和合同的种类

1z302081 合同的概念

1z302082 合同法的基本原则

1z302083 合同的种类

篇9：二建建设工程法规知识测试

1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是(D)

(A)他肯定会成为项目经理了

(B)只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了

(C)只要经过注册，他就可以成为项目经理了

(D)只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了

2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是(B)

(A)是工程建设法律关系主体 (B)是工程建设法律关系客体

(C)是工程建设法律关系的内容 (D)是工程建设法律关系内容中的义务

3、法律关系产生、变更和消灭的原因是(D)。

(A)法律主体 (B)法律客体

(C)法律内容 (D)法律事实

4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于(D)。

(A)法定代理 (B)约定代理

(C)指定代理 (D)委托代理

5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障?(B)

(A)2年 (B)1年

(C)4年 (D)20年

注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。

6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是(D)

(A)合同 (B)侵权行为

(C)无因管理 (D)不当得利

7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是(B)

(A)已经办理该建筑工地用地批准手续 (B)已经完成初步设计

(C)已经确定建筑施工企业 (D)建设资金已经落实

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起(B)内开工。

(A)一个月 (B)三个月

(C)六个月 (D)一年

9、根据《建筑法》，下面说法正确的是(B)

(A)总包单位可以将所承揽的工程转包给他人

(B)建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任

(C)有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了

(D)总承包商与分包商承担连带责任

10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是(C)

(A)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

(B)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正

(C)尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据

(D)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的

建设工程心得体会

工程建设方案

建设工程自查报告

建设工程承包合同

工程建设标语

建设工程承包合二-.doc

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档