下面就是小编给大家带来的设计项目分包合同范本,本文共14篇,希望能帮助到大家!本文原稿由网友“头顶小蘑菇”提供。
篇1:项目分包合同
甲方:
乙方:
根据我国有关法律、法规,为明确明确权利和义务,确保工程质量、工期和安全,本着平等、自愿、公平、守信的原则,经双方协商,就本工程达成如下协议:
1、施工范围和要求:泗洪县朱湖镇吴湾世纪新城9#、10#、15#、16#、17#、18#楼。主体结构作业内外粉刷、砖砖砌体、室内地坪、室外散水坡、屋面瓦等所有瓦工工程。包清工。
2、施工现场的室内杂物和建筑垃圾的清理。
3、注重下脚料、半截砖的利用,坚决不留隔夜砂浆。
4、在施工期间,班长不经同意不得离开现场,对发现的问题及时整改。
5、按项目部施工进度日程安排,及时完成任凭。如发生质量问题,由乙方自己承担。
6、在施工过程中消除事故隐患,人为造成的安全事故由乙方自己承担。
7、承包坐及结算方式:本工程承包单价为105.00元每平方米,承包面积按图纸面积决算,车库层面积满算。标三层浇板结束,10日内付总价款的25%,主体封顶10日内,付总价款的45%;内外粉刷结束10日内,付至总价款的85%(不含楼层地坪,但要清理干净);主体验收结束10日内付至总价款的95%,余下的5%三月内付清。
8、双方自觉遵守国家法律法规及本合同。
9、本合同一式两份,双方签字后生效,履行结束自动失效。
甲方签字: 乙方签字:
身份证号:
年 月 日 身份证号: 年 月 日
篇2:项目分包合同
发包人:
分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚实信用的原则与项目发包人已经签订施工承包合同或专业承(分)包合同,双方就项目分包事项协商达成一致,订立本合同。
项目分包双方协议如下:
工程名称:香山国际游艇会外港池护岸灌注桩表面衬砌施工工程 工程地点:厦门市会展中心北侧,香山南侧
工程工期:从生效日期起贰个月内完成
工程分包范围:
钢筋制作安装,模板安装及拆除,混泥土浇灌及沙包围护堵塞(外港池护岸灌注桩表面衬砌施工后必须保证现浮桥安装的安全间距,否则承包人承担衬砌凿除)包括施工图纸虽未明确但按有关规范或预算定额中已包含的工程内容。发包人根据需要调整承包范围中的单项内容或增列本工程有关的分部分项工程内容时承包人不得有异议。 分包方式:
按本合同约定范围(包人工费)
工程质量:
如有质量问题导致工程返工、延期、材料浪费由分包人承担责任,不得有异议。 身份证号码: 身份证号码:
分包单价:
按实际每米计算,820元/米,有超高4.2米以上按平方米计算,205元/平方米。
付款方式:
1、分包人在进场施工顺利后付预付款20万(贰拾万元整);
2、按200米付80%,验收合格后付20%,可按实际情况预支生活费。
分包责任:
分包人在施工期间因自身问题造成工程延期损失由分包人负责,不得有异议
分包人必须严格按照相关行业标准进行施工,自行承担由于自身责任造成的质量修改,返工、工期拖延,安全事故,现场脏乱造成的损失及各种罚款。
分包人必须组织具有相应资格证书的熟练工人、技术人员进驻工地现场,安排控制,检查及协调本项目的施工质量、进度,分包人自觉接受发包人及有关部门的管理监督和检查。
分包人妥善保管、合理使用项目发包人提供或租赁给项目分包人使用的机具,周转材料及其他设施。
本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
发包人:
分包人:
协议生效日期: 年 月 日
篇3:项目分包合同
发包方: 吴伟明 项目部(以下简称甲方)
承包方: 李中午 (以下简称乙方)身份证号码: 342830197001041036
依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,确保工程项目的顺利施工,保障双方的合法权益,根据本工程的具体情况,经双方协商达成一致,特签订以下协议:
第一条:工程名称:泰宸沙河名苑三期19#、20#、24#~26#房
第二条:工程地址:华江路西、爱特路北
第三条:工程范围和内容:
木工班施工范围内容:①基础(包括基础部分修土)、主体以及二次结构涉及到模板制作安装。②人货电梯、塔吊基础以及其他设备模板制作安装。③跑模、凿除,由乙方处理(如在甲方规定的时间内乙方不及时处理的则甲方另行安排其他班组去处理,处理费用在乙方的结算款中扣除)。④预制构件木模制作。⑤货梯跑道板铺设,电梯井道板铺设,楼层预留洞铺设。⑥生活区临时房木工生活。⑦施工现场道路模板、场地模板、挑架底部封板等。⑧使用材料的运输和施工区域内的清理,场外材料运进卸车、场内运输搬运。⑨配合本项目所需达到标化文明施工要求的工作及自身本职工作范围内的场地、材料落手清工作;接到通知6小时内必须派人实施,否则由项目部派人实施费用从工程结算款中扣除。⑩派专人配合结构层每层的放样、弹线工作、卸料平台安装工作。○11木工班组用机械及辅材(小电箱(二相及三相拖线箱)、劳动车、太阳灯及灯管、平刨机、电焊机及电焊条、圆盘机、切割机及切割片、三型卡、一般螺杆及止水螺杆(包括割除)、套管、铁钉、铁丝、模板中的水泥支撑、安全帽、扫帚等及自带机械的一切保养及维修)由乙方负责○12图纸的增减工程一律不作任何调整。○13包括为了达到优质结构工程所有木工范围内的工作、及达到文明标化工程本工地木工班需做的所有工作在内,不另计点工。
第四条:工程质量
乙方必须严格按国家现行施工规范和有关国家、地方标准图集和设计的施工图及项目部技术交底施工,施工过程中严把质量关,做好自检、互检工作。确保主体达到市优质结构(从木工分项工序保证),如果达不到要求,按承包工程款的85%结算。并且一次性通过监理和业主的验收(后附质量奖罚细则)。
第五条:工程结算
按施工图所有模板制作和安装内容、二次结构等,按有关施工图集施工,价格(19#、25#房)按建筑面积 69 元/㎡(其中机械及辅材费为3元/m2)计价;(20#、24#、26#房)按建筑面积 68.5 元/㎡(其中机械及辅材费为4元/m2)计价;注:(乙方自愿用2元/㎡作为本工程优质结构、文明标化、进度管理的费用;如达不到上述要求乙方自愿放弃)。建筑面积为 19#:2529m2;20#:7409m2;24#:7409m2;25#:7440m2;26#:7409m2。
第六条:承包方式
包清工并自带木班用的一般机械设备和工具;乙方不得转发包,如有转包现象甲方有权勒令乙方停工或撤换班组,并且按具体情况进行罚款处理。
第七条:付款方式
乙方职工进场一月后由甲方代发工人生活费:按人民币1000元/人逐月发放,人数按实际的考勤(由施工员签字认可),满25天考勤者支付,出勤10天以上生活费减半,考勤在10天以下者不支付当月生活费,并以工资表的形式实名签字后交项目部方可发放。工程完工后,工资余额的发放不超过工程款的85%,经甲方、质监站等部门验收通过后,由班组上报工程量计算书,经项目部以及公司经营部审核确认后,其它在年内付清。<1><2><3><4>
第八条:工期要求
密切配合其它工种,必须贯彻落实项目部指令的各阶段节点工期和总工期。延误一天罚款人民币XX元整,依次推算,工期紧张时在确保安全的前提下必须加班加点确保工期顺利完成。
第九条:工程奖罚
1、项目部每周综合考评乙方施工质量,若连续两周以上实测实量检查评定合格率在90%以下,观感也较差的,要进行经济处罚。额度为100~1000元人民币。
2、阶段工程不能一次性通过监理或业主方验收的,则处以200~1000元人民币罚款。
3、所处理罚款在保证金中扣除。
4、每一阶段项目部对各个班组进行综合考核,对第1~2名班组进行一定的经济奖励;对综合考核最后一名的要进行一定数额的经济处罚。承包人必须24小时开机保持正常联络,若没有做到则一次性处罚人民币壹万元。
第十条:约束细则
1、保证金:乙方为了保证其履行过程中符合本协议要求,在签订协议前本人自愿提交人民币 壹拾 万元作为本工程的履约保证金。保证金待工程结构验收通过后一次性返还,若乙方施工质量不能满足合同之约定或干至中途由于种种原因不能使工程正常进展的甚至使工程停工的,甲方有权直接终止合同,且此保证金作为违约金不予退还。
2、材料要求乙方必须充分熟悉施工图纸,施工前所需材料每次必须提早十天通知甲方,乙方必须综合考虑,尽可能经济的使用材料;关于木制作和安装方案须征得项目部的同意。乙方必须在甲方指定的地点堆放木材料。木屑等废料要每天清理干净,堆放由项目部安排的固定点。凡是由于乙方管理不善,造成材料浪费、损坏或返工的,乙方必须照价赔偿,甲方有权对其进行经济处罚。
3、落手清工作:乙方必须及时处理现场剩余材料,做到工完场清。项目部每周进行一次落手清工作大检查,开展班组之间评比活动,对名次排在最后一名的要进行经济处罚500~1000元人民币。
4、工具、机械的使用:乙方自带本工种机械和操作工具,施工过程中的机械维修和保养均由乙方自行负责。向仓库领用的材料一律由乙方本人领取,办好领用手续,损坏或遗失照价赔偿。材料的耗损不得超出预算,超出部分由乙方承担费用。
5、工程进度:在施工过程中,乙方必须配备足够的劳动力,并服从项目部有关人员的指挥,每天24小时随时配合进场施工,不得影响其他工序施工。为了保证项目部制订的施工进度计划能切实得到有效实施,(施工总进度计划附后),乙方若要撤换或减少劳动力时,必须征得项目部的同意。乙方应提前安排好各农忙季节的劳动力,若发生乙方劳动力不足或不配合的情况,甲方在提出警告的同时,按损失大小处以金额不等的罚款;若仍不见效,甲方有权终止协议,并按完成工作量的85%结算清退。保证金作为违约金赔偿给甲方,不予退还。
6、职工素质管理:乙方必须管理好自己所属班组的职工,乙方必须与职工签订好劳务合同,上交项目部备案,要求职工严格遵守工地规章制度,严禁携带家属住宿工地,职工的一切违法违章行为,乙方都要负一定的连带责任,职工应带有身份证、操作证、暂住证、务工证、工作证、岗前培训合格证、上海市体检合格证等证件,甲方可统一代办暂住证等,但费用由乙方承担。上班时有不戴好安全帽、不穿衣服、穿拖鞋、在吸烟区外乱丢烟头等违章现象,发现一次罚班组贰佰元当事人50元。佩戴好工作卡(每张工作卡押金10元,工人退场时可到项目部退还押金)。要坚决杜绝打架事件。若发生打架斗殴,甲方不仅要对当事人进行处罚,而且对当事人的班组长也要进行严厉的经济处罚,情节严重的,则移交公安机关处理。职工必须在指定的床位就寝,不得任意挪位也不得任意挪用工地的物件到自己的宿舍。安全帽每人发放一只,收取成本价。职工必须服从项目部的指挥,项目部有权要求乙方清退不遵守集团公司和项目部各项规章制度的工人。
7、乙方配合工作:
李中午 为本分项工程的现场负责人,该负责人必须在工地现场,督促检查全方位施工,有事离开现场必须向甲方现场分项工程负责人请假,且外出时间不得超过壹天,征得同意后才能离开,无故擅自离开罚款1000元/次。乙方在班组内必须配备一名质量员,并上报项目部。班组质量员必须全过程控制班组施工质量。该质量员必须配合项目部做好放样、检查等工作,在施工过程中也应及时提出所要遇到的有关问题,与其他班组要和睦相处,相互配合,对项目部指挥要绝对服从,有不同意见时,可以提出共同商讨。要积极参加预检、自检工作。造成返工的,若是乙方责任则所有经济损失由乙方承担,在与其他分项工程有矛盾时,应及时反馈给项目部,由项目部出面同一协调。乙方配备的专职质量员,要做好自检工作及时请甲方验收。在塔吊使用的分配上,必须服从项目部统一安排。
8、安全方面:
1)乙方必须对职工进行安全施工教育,确保安全生产。每日必须进行班前教育,并进行登记签字工作,做好记录备查,每月由项目部实施检查没有书面资料处罚200元/次,认真组织职工学习安全知识、提高综合管理水平。严禁违章作业和违规操作,一切安全围护和设施严禁拆除。凡是与电有关的工作,均由专业电工操作,不得擅自操作。班长应积极做好对职工的三级安全教育工作,办理好三级教育卡。如违章施工或违反安全管理条例所产生一切事故损失,一切后果和经济损失由乙方本人承担,甲方只协助处理。
2)甲方负责向乙方提供临时生活设施,宿舍内:床铺、灯、开关、门窗、锁等俱全,乙方负责使用和保管,工程结束后按原样交换给甲方,若损坏,乙方照价赔偿。乙方班组内的职工不得在生活区用任何工具做饭、烧开水,否则按200元/人次进行罚款。
3)乙方班组内的职工,由乙方自行管理其在生活区的一切行为,且必须遵守项目部各项规章制度,如发现有职工违反规定,项目部对其的罚款在当月生活费发放时给予扣除。
4)乙方要经常教育工人上班过马路时必须遵守交通规则,听从交通警察和协管员的指挥,不得乱走乱串道路,应当走人行道安全过路。
5)必须遵守嘉定建工集团工地管理制度,按安全生产奖励与处罚制度执行,文件附后。
9、合同通用条款
1)尊重甲方、业主、监理等有关领导及管理人员。
2)服从甲方管理人员的日常工作安排。
3)各班组相互配合,有问题到项目部解决。
4)准时参加例会,不得缺席、迟到。
5)增强质量、安全、文明的施工意识。
6)定期做好班组的内部教育。
7)对甲方管理人员提出的问题应及时解决,严格执行国家的`建筑质量标准,对违反规范、规定造成的后果由本班组自负。在施工过程中有出现质量问题造成经济损失的双倍赔偿。
8)各班组长每月由甲方现场施工负责人进行考评,奖优罚劣。
9)各班组长在施工前必须熟悉图纸,掌握施工要点,禁止盲目施工。
10)各班组申报生活费时签好实际工人工资单,由工地负责人签字,方可领取生活费。
11)各班组如有点工的必须经幢号负责人签字后,由负责人在过月初五天内送达经营科,逾期作废。
12)各班组在工程结束后一月内必须与工地负责人要求经营部配合结算,逾期按80%结算。(1)(2)(3)(4)
13)班组必须建立质量自检制度,合格后报项目部幢号负责人进行检查。
14)对每道工序的质量进行检查,合格后方可进行下一道工序。
15)对甲方提出的问题不及时处理的严格处罚。
16)按甲方管理人员指定的配合比操作,不得私自加减料,随时做到施工区域内落手清,材料及时合理利用不过夜。(如发现按量十倍处罚)
17)施工结束后对材料、机械、电器设备、工具及时清理,堆放整齐,机械电器具必须有专人负责操作及专人清理保养。
18)爱护公共财物,保护各种成型产品。(损坏照价赔偿)
19)非正常损坏的材料、机械电器设备等全额赔偿,平时做好机械的保养。
20)仓库领料必须签字,到工程完工不得超过预算量的0.5%,超出范围则照价赔偿。
21)材料使用必须经过管理人员同意,未经同意不得使用其他工种材料,如使用必须归好。
22)材料堆放经管理人员指定地点为准。
23)严格遵守国家安全规定。
24)必须拆除安全设施必须经过管理人员同意。
25)眼睛偷盗个人及公共财物。
26)严禁和公司的管理人员有不正当行为。
27)严禁在施工区域内打、吵闹事。
28)严禁录用无身份证,假身份证、过期身份证、年龄超过60岁及未成年员工,后果由班组自负。
29)严禁男女混居,有夫妻家属居住在工地宿舍的订立租房协议。(每月租金300元)
30)严禁乱接、乱拉电线使用电器设备,煤气灶。
31)严禁非宿舍人员或非工地人员、小孩入住。(暂住证费用自理)
32)保持生活区、宿舍整洁,不得随地大小便。
33)严禁酒后赤膊,穿硬地鞋上班。
34)严禁在宿舍内聚赌、闹事。
35)进入施工现场必须戴好安全帽,扣好带子。(安全帽、手套等自理)
36)严禁吊篮乘人。
37)严禁高空抛物。
38)严禁在吊臂运动下站人。
39)高空作业人员必须系好安全带。
40)严禁在架子上堆放材料。
41)乙方严禁再转包。
42)必须与工人签订劳动协议,及时收集工人身份证交项目部办理综合保险。
43)在施工过程中,承包方如违反操作规程而发生的伤亡事故,一切责任均有承包方自理,与发包方无关。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,款清后自动失效。
甲方:(盖章) 乙方:(签名)
年 月 日 年 月 日
篇4:项目分包合同
甲方(发包方)
乙方(承包方)
根据《中华人民共和国通则》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经协商一致,自愿签订劳务合同,共同遵循本合同所列条款:
一、工程名称、地点
二、承包方式:包清工
三、承包内容:内墙抹灰(包括润墙、摔浆)
四、工程价款:单位价格 元/m2,阳台 个或元/m2.总价计大写 元,小写 元。
五、结算方式:墙的内门、窗、洞口、按双面计算面积,外窗和阳台洞口不扣除、柱子按展开面积计算,卫生间洗刷间及伙房间的瓷瓦底子墙面与房间墙面价格一样。
六、付款方式:按形象进度分层付款至95% ,楼梯间抹灰前甲方付乙方的所有分项人工费。
七、工程工期:分包单项工程工期 年 月 日至 年 月 日,流程工作面不影响下一工序的进展,因资金不及时,天气变化,停电,停料顺延工期。
八、质量要求:乙方承包的工程,必须达到合格标准,按当地质检部门以及甲方的技术要求,进行操作施工,出现单项工程质量事故,返工或整改费用由乙方承担。
九、施工安全:乙方进入施工现场,参与施工的作业人员,服从管理,注意安全生产事项,不违章操作,因不听从指挥,违章操作造成的工伤事故由乙方当事人承担全部责任。
十、双方协商的其它条款:分项工程完成15天内甲方必须与乙方进行工程结算,并且出具工程结算单,否则,本合同第四款所显示的总价款就起法律效力。 本合同在履行中发生争议时甲乙双方协商解决,协商不成依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字后生效。
甲方:代表人盖章 乙方:代表人签字盖章
地址: 地址:
电话: 电话:
签定时间: 签定时间:
篇5:项目分包合同
甲方:
住所:
联系电话:
乙方:
住所:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定。甲乙双方根据分工负责、配合协作的精神,经充分协商一致签订本协议,并严格履行。
第一条 承包内容
乙方在本合同约定的承包期间,承包甲方委派的各项家装工程施工任务。
第二条 承包期间
本协议自_______年_______月_______日生效,至_______年_______月_______日终止(有效期_______年)。
第三条 派工单
1、甲方承接家装工程后,根据工程的特点与乙方的技术能力、时间安排,确定由乙方承担施工任务后,甲、乙双方就该具体工程施工另行向乙方发出派工单,乙方在派工单上签字视同乙方按派工单上的约定内容进行工程施工。
2、工程施工内容、施工方式、施工地点、工期、工程质量标准、工程造价、付款方式等内容以各单项客户合同及公司各项规定为准。
第四条 材料供应管理
乙方应严格按照甲方的工程质量要求,使用甲方指定材料。遇特殊情况材料需外购的,必须经甲方事前书面委托,有关外购材料应经甲方验收合格后方可投入施工。
第五条 甲方的权利和义务
1、有权对乙方所购材料进行验收,协助工程变更工作,负责工程的设计工作。
2、有权对工程施工质量和进度进行监督、检查及竣工验收。
3、有权监督乙方在工程施工中的用工制度。
4、对于乙方在施工时违反现场管理制度及发生不法行为,有权采取必要措施制止。
5、向乙方交付相关工程设计施工图。
6、负责乙方入场前的各项工程交底和协助办理物业管理的有关手续。
7、协调处理乙方与客户因装饰工程出现的问题。
第六条 乙方的义务
1、在施工中,乙方应严格遵守甲方各项施工方面的规章制度,严格履行甲方制定的工作流程,按图施工,规范操作,安全生产,做到工程质量达标及按期完成每一项分包工程。
2、负责保护好施工工程材料和维护好成品及居室内的原有设施。
3、负责做好相关预决算工作,督促客户上交工程款及余款。
4、负责其为承接甲方工程所雇用施工人员的各项安全工作、生活管理及相关经济及法律事宜。
5、乙方保证其为承接甲方工程所雇用的施工人员符合甲方的要求,并应将工人的身份证明材料、技术资格、工资报酬等事项报公司备案。
6、在公司依本协议、派工单的约定正常向乙方支付款项的前提下,乙方不得无故拖欠、克扣为其因承接甲方工程所雇用施工人员的工资。如经发现,在该事宜未妥善解决前,公司将不再向乙方委派其他工程施工任务。
7、在本协议约定的承包期限内,乙方须无条件接受甲方指派的工程。
第七条 工程工期
乙方应按甲方提供的客户合同中约定的工期时限完成施工任务。
第八条 工程质量
乙方应按照施工图纸和说明要求精心组织施工,保证工程质量,符合国家和工程所在地区的相关规定。
第九条 工程验收和结算
1、甲方在施工过程中可对工程进行分阶段验收及整体验收。甲方根据国家相关工程质量验收标准及合同约定进行技术交底和组织验收。
2、根据基本、中高级两个不同工程施工级别,甲方提取派工单中所约定工程造价款的(工程直接费)_______%—_______%作为公司管理费。
第十条 工程信誉保证金
1、为确保工程质量,乙方在施工前向甲方一次性缴纳_______元人民币,作为工程信誉保证金。
2、双方解除本协议之日起满_______年后,乙方如无任何遗留问题,工程无返修且无客户投诉时甲方无息退还乙方交纳的工程信誉保证金。
3、乙方出现下列情形的,甲方有权扣留乙方的工程信誉保证金:
(1)因乙方在施工过程中,没有严格按照工程所在地的家庭居室装饰工程质。量验收标准进行施工,工程出现返修,给甲方造成不良影响的。
(2)因乙方施工质量问题造成业主向有关部门投诉的。
第十一条 安全生产
1、甲方对乙方承包的工程做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查。
2、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
3、乙方雇佣的工程施工人员应当具有权利能力和行为能力,并且应具有相应工种的从业资格。
4、乙方负责在施工现场进行各项安全培训,明示各项安全制度,在现场配备灭火器材。
5、乙方自行配备劳动保护用品及施工工具。
第十二条 现场管理
1、甲、乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场工程管理人员的监督、指导下组织施工。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产的教育,爱护业主的财产和设备,并指定专人负责现场保卫工作。
3、乙方施工人员要保持相对的稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准伙同外人出入现场或住宿。
4、乙方负责办理施工人员的务工证、暂住证,并将此二证及身份证复印件交甲方备案。
5、因工程施工产生的垃圾,由乙方负责清理,并运出施工现场。
6、因一方原因造成工程无法施工时,该方应及时通知另一方,并办理工程终止手续。
第十三条 违约责任
1、因甲方未按约完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延产生的损失由甲方负责。因乙方的责任不能按期完工或中途无故停工影响工期的,每逾期一天应付甲方总工程款_______%的逾期违约金,乙方同时应承担因延误工期给甲方造成的实际经济损失。
2、因乙方原因造成工程返修的,乙方应承担因工程返修所产生的一切费用和甲方的损失;如工程质量低劣又无法进行返工弥补的,应由乙方负责赔偿由此给甲方造成的损失。
3、在施工过程中,乙方及其雇佣人员因违反防火责任书造成的火灾事故、违反操作规程而发生的伤亡事故,乙方应承担全部的法律责任,并负责赔偿经济损失。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
篇6:设计分包合同
设计分包合同范本
承包人(全称):
分包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称:
分包工程地点:
分包工程承包范围:
二、分包合同价款
金额:大写:人民币元,
小写:元。
三、工期
开工日期:本分包工程定于年月日开工;
竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;
合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为:
五、组成分包合同的.文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、分包人的报价书;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间:年月日;
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
签约日期:签约日期:
篇7:设计分包合同
工程承包人:
劳务分包人:
鉴于贵州XX勘测设计有限公司与工程发包人XX县城西区开发工作领导小组办公室 签订了项目设计合同,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,与劳务分包人就劳务分包事项协商一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容:
1.工程名称:XX小镇一期精品室外配电工程设计
2.工程地点: XX西片区
3.分包范围: 现场测量、绘制图纸、工程设计
二、分包工作期限工期:
1.开始工作日期: 1月8日
2.结束工作日期: 205月9日
3. 工程日历工期: 120 天
三、质量要求:
1. 按总(分)包合同有关质量的约定,一次性验收合格。
2. 符合国家标准及设计要求。
四、质量保证:
必须满足电力行业标准,通过电力部门审图,满足用户要求。
五、标准规范
除主合同合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
1. 根据XX县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委托书>>。
2. 建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。
3. 设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。
4. 《中国南方电网110kV及以下配电网装备技术导则》
5. 《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T5154-)
6. 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-)
7. 《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005)
8. 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-)
9. 《供配电系统设计规范》
10.《交流电气装置的接地 DL/T621-》
11.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92》
12.《低压配电设计规范GB50054-95》
13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169》
六、图纸
分包方勘察设计成果出图 九 套,一套交承包人,八套交用户。
七、劳务分包方现场负责人
1、劳务分包方的现场负责人为: ,其签字代表乙方。
2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方,并征得甲方书面同意。否则原现场负责人的行为仍代表乙方。
八、合同价款:
1.本合同的劳务分包价暂定为人民币 壹拾叁万陆仟元 (¥:146000.00),具体按XX县城西区开发办(合同实施金额)收款金额(85%)结算。
2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整。
3.相关税收由劳务分包方负责。
九、付款方式:
根据主合同收款情况进行结算。
十、承包人义务
负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算。
十一、劳务分包人义务
1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设计,确保项目质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定,做到安全、文明施工;承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
3、项目实施过程中必须服从建设方、监理方的统一管理。在作业工中若发现质量安全问题,必须及时返工或整改
4、按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果。
5 、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用。
十二、违约责任
根据合同法办理。
十三 、争议的解决
工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向人民法院起诉。
十四、禁止转包或再分包
劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
十五、合同解除
1、本合同的劳务未完成之前,承包人通知劳务分包人终止本合同时,劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。
2、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十六、其它
1、本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和劳务分包人各执一份;
2、本合同双方约定签字后生效
十七、补充条款
在项目实施过程中所有发生的一切责任由分包人承担。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:设计分包合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章,经双方友好协商,甲方委托乙方承担 室内装饰工程设计业务,乙方同意承担设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务,特签订本合同,以利共同遵守。
第一条 委托设计工程的概况
1、工程项目设计名称: 。
2、工程项目地点: 。
3、工程项目投资总额(元): 。
4、本设计合同总价(元): 。
5、计费标准: 。
6、工程项目设计内容及标准: 。
7、设计依据: 。
8、工程项目设计规模、概况: 。
第四条 设计费用的支付方式
1、本合同生效后七日内,甲方应向乙方预付设计费总额的 %,计 元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。
2、乙方提交初步设计文件后七日内,甲方应向乙方支付设计总额的 %,计 元(不含定金)。
3、乙方提交全部施工图设计文件后七日内,甲方应向乙方支付设计费总额的 %,计 元。
4、全部工程完工并验收合格,且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后七日内,甲方再向乙方结付设计费的余额。
5、本合同在执行期间,收费标准不做任何调整。
第五条 甲方责任
1、甲方应按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向乙方递交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对因提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。
3、在合同履行期间,如乙方无过错,甲方单方提出解除合同的,而乙方未开始设计工作,退还甲方已付定金的 %;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成部分,该阶段设计所发生的工作量支付。
4、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
5、甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。
第六条 乙方责任
1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。
2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。
3、施工图交付后指派设计师 名进驻现场,参加每周的施工例会,配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题。
4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协调解决。
5、本工程设计责任保证期为 年。保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。
6、在设计方案确定后,及时绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。
7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核,并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意为止。
8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取 补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据甲方实际 损失程度向甲方偿付赔偿金。
9、合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定 金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
10、乙方交付设计文件后,应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
12、如因乙方延误有关设计图文交付,以致影响甲方施工工程进度时,甲方有权从总设计费中按日扣除 ‰。乙方若超过约定交图期限10日以上,并不能继续完成时,甲方可解除合同。并赔偿甲方由此造成的损失。
13、甲方工程开工以后,如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况,可向乙方提出“变更设计意见书”,变更原设计或追加设计。乙方应对原设计作出变更,重新出具相关设计图文。乙方不得追加设计费用。
第七条 其他事项
1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工专用,不得转让出版或作其他用途。对已出具的图纸和文件,如乙方有本合同以外的用途,应预先征得甲方同意。
2、本合同为双方同意签订,本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时,不影响其他条款的实施。
3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时,经各方同意可请施工所在地工程建设主管部门调解,各方均应服从所作的调解,费用由各方分担;如调解失败,双方均有权依据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼。
4、《工程勘察设计廉政责任书》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等效力。
6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或 合同专用章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:设计分包合同
设计总承包方(以下简称甲方):
专业设计分包方(以下简称乙方):
发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计,并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同,合同编号是______________________________,为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计,经双方协商一致,签订本专业设计分包合同。
第一条 合同总则
1.1 本分包合同依据下列文件签订:
1.1.1《中华人民共和国合同法》。
1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.1.3发包人委托甲方承担____________________________工程项目设计合同。
1.1.4建设工程的批准文件。
1.2 合同签订双方行使权利,履行义务应当遵循诚实信用原则,遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。
第二条 本合同与项目总承包合同的关系
2.1 发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方,即为甲方对乙方的责任要求。
2.2 乙方承担工程项目中的_______________________专业设计,配合甲方完成此工程项目的设计,与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。
第三条 本合同工程设计项目的名称、
地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准
3.1工程项目的名称:___________________
3.2工程项目的建设地点:_________
3.3工程项目的规模:
3.3.1工程项目的用地面积:__________________________________________
3.3.2工程项目的总建筑面积:________________________________________
3.4工程特征及附注说明:
3.5工程项目的设计内容:_____________________ __ __ ___,设计阶段:____________________,设计标准及深度要求_____________________________.
第四条 甲方必须向乙方提交的有关资料及文件
第五条 乙方向甲方交付的设计成果文件
第六条 设计收费
6.1支付方法
6.1.1 甲方应按总承合同及时向发包人收取各阶段应得的设计费,并及时向乙方支付分包合同中对应的各阶段设计费。
6.1.2各阶段的支付方法:表中是乙方在各阶段应得得款,是在甲方收到款后需及时向乙方支付的对应款,
第七条 双方责任
7.1 甲方与乙方共同责任
7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程项目设计合同为母本。分包合同中的甲、乙双方均应受母本合同的责任约束和履行。
7.1.2 甲方在母本合同承诺的事项,乙方在签订本分包合同时也应承诺。合同生效之月起甲方、乙方即为一整体共同承担责任与义务,甲方在母本中享有的权利乙方也同时享有。
7.1.3专业设计分包的技术协调应视为双方内部事务,应双方协商解决一切问题,共同保证承接的工程项目质量。
7.2 甲方与乙方之间的责任
7.2.1 甲方按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及设计调借文件,并对其完整性,正确性及时限责任。
7.2.2专业设计间互提设计资料时,甲方应协调与确认,及时制定工作进度计划,经双方确认后签章作为本合同的附件。
7.2.3 甲方有权利根据母本合同中发包人对工程项目设计承包者的要求来管理和要求乙方协同完成设计工作。
7.2.4在合同履行期间,发包人提出解除合同(母本合同)同时,本分包合同也随之自行解除,所发生的经济问题处理同母本合同一致。乙方也享有向甲方索赔的权利。
7.2.5 乙方应按确认的进度计划完成设计规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件。
7.2.6 乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成的工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多按现行的法规执行。
7.2.7合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿发包人损失。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:设计项目分包合同范本
甲方:
乙方:
一、总 则
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定,本着平等互利、友好合作的原则,签订本合同,并共同遵守。
二、设计内容及要求
1. 甲方委托乙方对甲方开发的梧州 项目(以下称“项目”)设计包装宣传手册并打印该宣传手册(每套 本,共 本)。
2. 设计要求:项目包装宣传手册设计内容除项目基本介绍外,还应增加项目所在地的内容及图片并体现项目规划设计分析、目标市场调研分析、投资财务分析等内容。
三、双方责任
1. 乙方严格根据甲方项目宣传重点和要求为甲方提供切实可行的项目包装宣传册设计方案,以满足甲方的项目包装宣传需要。
2. 乙方有权要求甲方提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料,乙方应妥善使用保管并对甲方所提供一切资料保密。
3. 甲方有权审查设计内容和表现形式,对不符合法律、法规规定或项目推销方案的设计内容和表现形式,甲方有权要求乙方作出修改,乙方应按甲方要求作出修改直到甲方满意为止。
4. 甲方应根据测评效果对乙方提交的设计方案及时调整以确保项目宣传效果。
5. 甲方全权委托乙方进行广告代理,在双方合同期间,不应将其业务交给第三方承办。
四、设计服务费用及结算方式、时间
1. 设计服务费:项目包装宣传手册设计费总计人民币 元整(¥ 元)(含有关税费、乙方对项目包装宣传手册设计方案进行不断优化和修订的费用以及打印包装宣传手册费用)。
2. 付款方式:本合同签订之日起 日内,甲方支付乙方人民币元整作为启动资金;项目包装宣传册设计方案经甲方签字确认后,甲方再支付乙方人民币 元整。甲方采用现金或转账方式支付乙方设计费用。
五、设计方案完成时间
设计开始时间:_________年___月___日;设计完成时间:_________年___月___日,共 个日历天。
六、验收方式
1、甲方应当在收到项目包装宣传册设计方案后___天内进行验收,并填写验收报告。____天内,乙方未收到任何书面的修改通知或意见即视为验收通过。
2、对于必须修改部分,甲方应及时向乙方出具书面申请,并由负责人签字。
3、对于相同部分,乙方对其修改不超过3 次。
七、知识产权约定
1、乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
2、甲方在未付清委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方支付所有设计费用后拥有作品的所有权、使用权和修改权。
4、因乙方设计的作品而产生的任何法律责任均由乙方承担,但如果是因甲方提供的文字及图片资料而引起的法律责任除外。
八、保密责任
1、甲方提供的全部设计资料属甲方所有,乙方有责任对此予以保密,不得提供给第三方使用;
2、双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方另有约定的除外。
九、违约责任
1、甲方按未履行部分的设计费用的10%向乙方支付违约金后有权解除本合同,除支付前述违约金外甲方不承担任何损害赔偿责任且无须支付未履行部分的设计费用;甲方超过本合同规定期限付款的,每逾期一天,按所欠款项的0.1%向乙方支付违约金,但不超过总设计费用的5%。
2、乙方不能按期完成项目包装宣传册设计方案,每逾期一天,按总设计费用的5%支付违约金,但由于甲方原因而造成乙方未按时完成的,乙方不承担违约责任。
3、若乙方仅完成合同规定的部分项目包装宣传册设计方案,甲方有权不予支 付未完成部分的设计费用并可按未履行部分项目设计费用的10%要求乙方支 付违约金,若乙方仅完成合同规定的部分项目包装宣传册设计方案导致甲 方整个合同目的不能实现或者项目包装宣传册设计方案未能符合合同约定的设计要求或者乙方逾期10天仍未完成项目包装宣传册设计方案的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20%的违约金;
4、若乙方未能按甲方要求擅自设计的,乙方应按甲方通知要求限期改正且每发 生一次乙方应支付甲方违约金人民币 元。乙方三次以上(含三次)未 能 按甲方要求擅自设计的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之 日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20% 的违约金。
5、甲方对乙方提交的设计方案提出修改要求,乙方拒绝修改或乙方对同一部分进行3 次修改仍未符合甲方提出的修改要求或本合同规定的设计要求的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20% 的违约金。
十、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__贰_种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其他约定
1、甲、乙双方的合作均以书面形式予以确认。
2、经过双方协商,对于其他未尽事宜双方可以签订补充协议,该补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,具有同等法律效力。本合同自甲乙双 方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:设计项目分包合同范本
发包人:(以下简称甲方)
分包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚实信用的原则与项目发包人已经签订施工承包合同或专业承(分)包合同,双方就项目分包事项协商达成一致,订立本合同。
项目分包双方协议如下:
工程名称:香山国际游艇会外港池护岸灌注桩表面衬砌施工工程 工程地点:厦门市会展中心北侧,香山南侧
工程工期:从生效日期起贰个月内完成
工程分包范围:
钢筋制作安装,模板安装及拆除,混泥土浇灌及沙包围护堵塞(外港池护岸灌注桩表面衬砌施工后必须保证现浮桥安装的安全间距,否则承包人承担衬砌凿除)包括施工图纸虽未明确但按有关规范或预算定额中已包含的工程内容。发包人根据需要调整承包范围中的单项内容或增列本工程有关的分部分项工程内容时承包人不得有异议。 分包方式:
按本合同约定范围(包人工费)
工程质量:
如有质量问题导致工程返工、延期、材料浪费由分包人承担责任,不得有异议。 身份证号码: 身份证号码:
分包单价:
按实际每米计算,820元/米,有超高4.2米以上按平方米计算,205元/平方米。
付款方式:
1、分包人在进场施工顺利后付预付款20万(贰拾万元整);
2、按200米付80%,验收合格后付20%,可按实际情况预支生活费。
分包责任:
分包人在施工期间因自身问题造成工程延期损失由分包人负责,不得有异议分包人必须严格按照相关行业标准进行施工,自行承担由于自身责任造成的质量修改,返工、工期拖延,安全事故,现场脏乱造成的损失及各种罚款。分包人必须组织具有相应资格证书的熟练工人、技术人员进驻工地现场,安排控制,检查及协调本项目的施工质量、进度,分包人自觉接受发包人及有关部门的管理监督和检查。分包人妥善保管、合理使用项目发包人提供或租赁给项目分包人使用的机具,周转材料及其他设施。
本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:设计劳务分包合同
(甲方)
(乙方)
发包人委托分包人承担 项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。
第一条 本合同签订依据
1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法 》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。
第二条 设计依据
2.1劳务分包合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。
第三条 发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间
3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件:水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。
3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:合同签订一周内。
第四条 项目分包工作内容及范围约定
配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。
第五条 分包人向发包人交付成果的份数及时间
5.1 分包人向发包人交付成果的份数:
5.2 分包人向发包人交付成果的时间:
第六条 费用
6.1 (大写: )。
6.2 付款进度:
6.2.1 合同签订一周内甲方支付乙
6.2.2 乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 。
第七条 双方责任
7.1 发包人责任
7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向分包人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求分包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限,分包人按本合同第五条规定的交付成果时间顺延。
7.1.2 发包人变更分包项目、规模、条件或因提交资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成分包人返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另定合同)、重新明确有关条款外,发包人应按分包人所耗工作量向分包人支付返工费。
7.1.3 发包人要求分包人比合同规定时间提前交付成果时,须征得分包人同意,不得严重背离合理周期,且发包人应支付赶工费。
7.1.4 发包人应为分包人派驻现场的工作人员协调提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备,发生的费用由分包人承担。
7.2 分包人责任
7.2.1 分包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定向发包人提交成果(出现7.1.1、7.1.2规定有关交付成果顺延情况除外)。并对成果质量负责。
7.2.2分包人对成果出现的遗漏或错误负责修改或补充,分包人拒绝修改、补充的或分包人所做的修改、补充仍然达不到要求的,发包人可以解除合同,并要求分包人赔偿损失。
7.2.3 由于分包人原因,延误了成果交付时间,每延误一天,应减少该项目应收分包费的千分之二,并承担由于成果延误交付而给发包人造成的损失。发包人可以催告设计人在合理期限内交付设计文件,期满仍不能交付的,发包人可以解除合同并要求赔偿损失。
7.2.4 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由分包人负责解决。
7.2.5 分包人保证其履行合同义务的行为及其提供的成果不得侵犯任何第三人的合法权利,由此引发的一切法律责任由分包人自行负责,由此导致分包人无法及时、完全履行合同的,发包人可以解除合同,并要求赔偿损失。
第八条 保密责任
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密一方承担由此引起的后果并承担赔偿责任。本合同约定的成果版权归属甲方所有,乙方不得侵犯。
第九条 争议解决方式
本项目工程设计合同发生争议时,发包人与分包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效及其他
10.1 分包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。
10.2 分包人为本合同项目的服务至项目结束为止。
10.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。
10.4 本合同双方签字盖章即生效,一式分包人 壹 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:设计劳务分包合同
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
提供分包劳务内容:
2、分包工作期限
开始工作日期: 年 月 日结束工作日期: 年 月 日总日历工作天数为: 天。
3、劳务报酬及支付方式
3.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
3.2 本工程的劳务报酬,均为一次包死,不再调整。
3.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计大写 (小写¥ 元)。
3.4 由劳务分包人提供全额建筑业发票,工程承包人按工程劳务进度付款,工程结束验收合格全额付清。
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。
5、分包人义务
5.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
5.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
5.3 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.4 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准代工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.5 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担其履行总(分)包合同约定的、与劳力作业有关的所有义务及工作程序。
6、安全施工与检查
6.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于军务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
6.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
篇14:设计劳务分包合同
7、安全防护
7.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
7.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
8、事故处理
8.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
9、违约责任
9.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任;
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
9.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 ‰的违约金。
9.3 工程承包人不履行或不按约履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金 元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
10、禁止转包或再分包
10.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
11、合同解除
11.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过11天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
11.2 如在劳务分包人没有完全履行合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
11.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
12、合同终止
12.1 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
13、合同生效
13.1 本合同正本两份,具有同等效办,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计劳务分包合同范文3
承包人(甲方):
分包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同管理办法》以及其它有关法律、行政法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于 武汉3506服装厂 (发包人)与甲方已经签订工程勘察设计合同(以下称为“总包合同”),经发包人同意,甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项,经协商达成一致,订立本合同。
一、勘察设计劳务分包工作名称: 3506中御公馆
二、勘察设计劳务分包工作地点:
甲方将其承担的 3506 勘察设计项目中的外业勘察设计部份,委托乙方实施。具体工作内容及工作量见甲方提供的勘察设计委托书。
四、工期要求:
开工日期:乙方必须于月日之前开始进行外业勘察设计工作;竣工日期:乙方必须于月日之前,完成全部外业勘察设计工作,并在三日之内,上交本项目所有的外业勘察设计资料。
五、质量标准及技术要求
本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求,见承包方的勘察设计委托书和技术设计书
六、双方责任
(一)甲方责任
1、提供书面的工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2、提供外业勘察设计工作范围内,已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。
3、提供勘察工作范围内,地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所需要联系、协调的事宜。
5、若勘察设计现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,甲方应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行 三、勘察设计劳务分包工作内容:保健防护,并承担费用。
6、负责外业勘察设计过程的监理。
7、及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。
8、按照合同约定的期限和方式,支付本合同中双方约定的合同价款,以及其他应当支付的的款项
(二)乙方责任
1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计委托书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料,并对其负责。
2、在外业勘察设计工作开始前,提出外业勘察设计纲要或组织设计书,派人验收甲方提供的所有资料。
3、在现场工作的外业勘察设计人员,应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。
4、乙方须服从甲方转发的发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许,乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系,乙方不得直接致函发包人,也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系,将被视为违约,并承担相应的违约责任。
5、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
6、乙方应保护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术等,未经甲方同意,乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,乙方应负法律责任,甲方有权索赔。
7、乙方必须为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身伤害保险。
8、乙方在履行本合同过程中,必须做好安全防护工作,如发生安全事故的所有责任与费用,均由乙方承担。
七、违约责任
1、由于甲方原因造成乙方停、窝工,工期顺延。
2、由于乙方的原因未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作,乙方应向甲方缴纳工程总价款10 %的违约金。
3、由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予及时地补充、完善,使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善,需另委托其他单位时,乙方应承担全部费用;或因外业勘察设计质量问题,造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的外业勘察设计费用外,应根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的 % 。
4、乙方在履行本合同的过程中,如发生重大质量事故和安全事故给甲方造成经济损失或信用损失时,甲方有权向乙方索赔。
八、工作量计算及付款方式
1、工作量计算。本合同工作量的计算,以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。
2、工程费用计算。本工程以单价为:勘探孔每米元人民币。抽水试验孔每个单价24000元,营业税金(税率为5.86%)由承包人支付。附决算清单。
3、付款方式。本工程付款为
工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。
九、合同争议
本合同在履行过程中如发生争议,甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成,可向 武汉仲裁委员会 申请仲裁
十、合同订立时间: 2009 年 9 月 2日。
十一、合同订立地点:。
十二、本合同双方签字盖章后生效。
十三、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
- 水电劳务分包合同2024-10-14
- 弱电施工分包合同2025-03-06
- 土石方分包合同参考2021-11-02
- 钢构分包合同2025-04-23
- 劳务工程分包合同2025-08-23
- 新版防水专业分包合同2022-12-11
- 建筑工程劳务分包合同范文2023-05-28
- 劳务分包合同适用的标准规范2024-08-05
- 外墙保温施工分包合同2021-10-03
- 经典版水电分包合同2022-12-12