以下是小编帮大家整理的简单版混凝土承包合同,本文共10篇,欢迎大家分享。本文原稿由网友“阳强颉”提供。
篇1:混凝土承包合同
甲方:
乙方:
家庭住址:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程概况
㈠工程名称:
㈡工程地点:
㈢工程内容:混凝土劳务分项工程
二、承包方式
劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。
三、甲方提供的现场条件
㈠甲方负责施工用电、用水、照明设施至各单位工程的各楼层,一、二、三级配电箱安装;
㈡甲方按设计图提供商品混凝土;
㈢作业工人所佩戴的安全帽。
四、乙方的承包范围及内容
㈠承包范围:1#2#3#4#5#,地下车库,别墅, 楼混凝土浇筑工程。
㈡工作内容:
⒈除第二条外,本工程中混凝土浇筑、收面、打磨所需的机械设备、工具一律由乙方自行负责解决;
⒉混凝土养护所用的软水管由乙方自行解决;
⒊混凝土凿毛,场地清理;
⒋按《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》搭设施工所需操作架及防护架;
⒌对所出现的质量问题(露筋、蜂窝、麻面、孔洞)修补,打磨。
五、工期要求
乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。
六、质量标准及验收要求
工程质量要求标准:合格。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术、质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
七、限额用料:
㈠乙方在混凝土浇筑过程中必须合理使用材料, 减少浪费。在浇筑过程中要随时清理落地材料,投入二次搅拌后继续使用。
㈡ 因乙方施工过程中浪费而造成混凝土浇筑超量,其超量的混凝土由乙方赔偿。
八、工程劳务承包价
本工程采取计量劳务承包,在完成本合同第四条所指工作内容并验收合格,混凝土工程劳务费按元/m3计算合同价款,浇筑方量按设计图纸计算;属于甲方开工的零星用工,按60.00元/工日计算。
以上单价包括:人工费、停窝工费、未能预见费、管理费、抢工费、风险费、利润等以及为完成本工程所需的其他工作内容。
九、付款方式
㈠进度款按每单位工程所要求节点计算。乙方完成至第九层,将完成量清单交甲方施工员、项目经理审定。甲方在乙方提交完成量清单后10日内审核完毕并按80%支付第一次进度款;
㈡结构封顶,乙方将完成量清单交甲方施工员、项目经理审定。甲方在乙方提交完成量清单后10日内审核完毕并按80%支付第二次进度款。剩余款项在三个月内每月按等额支付;
㈢乙方进场后甲方不借支费用(可在食堂服务部借支菜票);
㈣甲方及公司对乙方的违章罚款和所借支的菜票从乙方当次实发劳务费中扣除;
㈤乙方在每领取进度款时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,并将一份报送甲方财务部门;
㈥甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用、社会保障费和保险费:基本养老保险、医疗保险等。
十、保证金的交付与退还
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金叁万元整元。待工程完工甲方及监理验收合格,由甲方主管负责人审核同意后全部退还;如乙方未能履行合同给甲方造成损失,保证金在补偿甲方损失后退还,保证金不计利息。
十一、甲方的责任和义务
㈠甲方负责与业主、监理、施工单位的工作联系,负责施工过程中的协调事宜,负责协调乙方作业队伍的各项入场工作和具备施工条件的工作面;
㈡为乙方在混凝土浇筑时的垂直运输提供方便;
㈢对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
㈣负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明及工完场清进行监督、检查与验收,甲方应在施工过程中同步监控乙方的施工质量,发现质量问题及时通知乙方整改,直至达到项目要求,并负责督促乙方按要求执行;
㈤检查乙方现场管理人员和操作人员的有关证件及持证上岗情况;甲方发现乙方有繁重体力劳动者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)和18周岁以下50周岁以上者,必须在规定时间内清退出场;
㈥为保证工程按时完工,根据现场实际情况,甲方有权要求乙方加班或增加劳动力工作,经甲方认为乙方应该加班或增加劳动力而不加班或增加劳动力施工时,甲方每次收取乙方500.00元人民币违约金;如果乙方劳动力无法满足施工需要,甲方有权另外组织作业队伍进场施工,乙方必须无条件服从,因此造成甲方的损失,在乙方的劳务费中扣除;
㈦按合同规定,向乙方支付具备付款条件的应付劳务费。
十二、乙方的责任和义务
㈠按照施工单位编制或批准的施工组织设计、工期控制计划、质量目标,以及甲方代表依据合同发出的各项指令、要求施工,并履行承包合同中规定的其它所有权利及义务;
㈡严格按合同约定的工作范围和质量要求,在甲方的统一领导下,按照批准的施工组织设计和施工进度计划组织足够的人力、机具、材料进行施工;
㈢随时接受各级管理人员、现场监理、业主、质检部门的检查检验工作,负责处理因乙方违反要求、操作规程、偷工减料粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故,并按甲方要求进行返工,承担因自身原因造成的返工费用;
㈣杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任;
㈤乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚罚款200.00~1000.00元,影响甲方工程质量的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失;
㈥乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等)负有保护的义务。如有损坏,均由乙方自费修复至原状。
㈦在甲方确有实际困难不能正常支付工资时,乙方负责做本项目劳务工人的思想工作,不能上街游行、聚众闹事、不得阻挠施工或扰乱社会治安、更不得投诉,只能采取与甲方友好协商的方式进行处理,并保证正常生产;
㈧严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定,制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用;
㈨乙方的从业人员因为自身的原因造成的安全事故,由乙方自行承担经济责任及法律责任,乙方应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿,妥善处理好善后工作。属于甲方违章指挥造成的伤亡事故,除按规定对责任者进行处理外,由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿并承担相应法律责任。乙方应当承担因为乙方事故的善后处理不当而发生的影响甲方信誉、工作的事件给甲方造成的经济损失及相关的法律责任;
㈩必须做到工完场清,材料堆码。每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生;
(十一)乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十三、违约责任
㈠ 有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方承包人经常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,
2、乙方在甲方规定的时间内拒绝整改,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
对乙方的违约行为,甲方可对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
㈡ 发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十四、安全、治安防火管理
㈠凡在甲方单位生产作业的乙方人员,在进场后由乙方负责人向甲方提供队伍人员情况,造具名册,按规定交与甲方。乙方必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方单位安全、治安、防火管理有关制度的宣传教育;
㈡乙方人员内部治安纠纷、案件事故,由乙方负责查办。对私拿、盗窃甲方财物人员,由甲方保卫部门按规定呈办、处罚。丢失在甲方领取或借用的器具,由丢失照价赔偿;
㈢甲方有权对乙方进行防火检查、督促、查处防火违章行为,乙方人员因违章引起火警、火灾,除对责任人员依法查处外,还必须承担火灾造成的一切损失,并对乙方进行处罚,一般火灾事故,罚款500.00元。重大火灾事故罚款.00~10000.00元;
㈣乙方不得以任何理由停工或闹事,否则所造成的一切工期损失和经济损失全部由乙方承担,并处罚人民币2000.00元/天,延期超过15天(含15天)后,乙方每日向甲方支付5000.00元违约金;绝不允许打架斗殴、不听从甲方及公司现场管理人员的安排等现象发生,一旦发生以上现象一次甲方视情节轻重罚款500.00~1000.00元人民币,若情节严重者送司法机关处理,且甲方有权拒付工程劳务费;
㈤ 乙方在施工过程中,必须做好一切安全防范措施,服从甲方管理人员的安全指挥,甲方将不定期检查乙方的安全防范工作,对防范不到位的将视情况给予警告、责令整改、经济处罚。如发生在5000.00元以内的安全事故,由乙方自行负责;如发生在5000.00元以上40000.00以下的安全事故,根据实际情况进行责任划分(由乙方负20%的责任,甲方负80%的责任);超过40000.00元以后的乙方不负责。
十五、其他
㈠ 本合同签订后,由于政策变化、不可抗力业主与甲方双方以下原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完成工程的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带工具和人员撤除施工现场。但甲方必须为乙方撤除提供条件,并按合同规定支付已完工程的工程款。乙方无故中途退出施工,甲方拒付已完部分工程款,其损失由乙方自付。如严重影响甲方施工进度或现场管理,乙方必须承担经济责任;
㈡ 乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及有违法乱纪等行为,甲方有权提出更换,由乙方自行承担所有的损失和责任。
十六、合同生效与终止
本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份,双方签字之日起生效,合同履行完毕、付清尾款后自动失效。其他未尽事宜由双方签订补充合同,作为本合同的附件。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
电 话: 电 话:
签订日期: 年 月 日
篇2:混凝土承包合同
甲方:江宇混凝土公司
乙方:王永放
甲方将公司卫生、辅助工作承包给乙方,经双方协商,协议如下:1、甲方必须每月支付乙方人民币壹万叁仟零壹拾肆元整(含税);2、如甲方砼生产人工加纤维,支付乙方每立方。5元,甲方车辆在公司以外抛洒需清扫,每人每小时6元;3、甲方不得强迫乙方从事违反安全操作规程之工作;4、甲方免费负责乙方16人的住宿、伙食;5、甲方不承担其它义务。
乙方职责:
一、所有人员符合甲方要求,满足岗位要求;
二、所有人员必须执行甲方规章制度和工作要求;
三、乙方交纳保证金5000元,完成全年工作,年终一次返还;
四、乙方负责人或代理人必须全天候坚守岗位;
五、乙方如果造成岗位脱人,不能完成本职工作造成甲方损失,甲方每次从保证金中扣罚200百元;
六、乙方必须完成附言所规定之要求。
甲方: 乙方:
**年1月21日
篇3:混凝土承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了确保主体结构分项施工优质高效的完成,经双方协方商拟定本协议,双方应共同遵守协议中的各项条款。
一、名 称:
二、工程地点:
三、工程概况:
四、承包范围:(从基础工程至主体最高点按结构施工图、建筑施工图,主体砼工程振捣,抹面、养护、清理和文明工地道路砼场地硬化)还包括:
2.4.1、承包范围内全部现浇砼的接料、放料、现场运输、模板底部堵缝、浇捣、抹面、冬季加温等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的打磨、修补、楼层内、外架砼清理工作,还包括以下工作内容,费用均包含在乙方承包单价内。
2.4.2、混凝土机械的就位。
2.4.3、泵管到现场卸车、安装(包括固定泵管的架子搭设)、操作、清理、清洗、保温,堵管时疏通、拆除;泵管拆除后各种材料归堆码放;工完后清理、清点装车、移交退场。
2.4.4、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养;工完后清理装车、移交退场。
2.4.6、所有后浇带及放线洞的砼浇筑、养护。
2.4.7、做好上道工序产品保护。
2.4.8、工作面及外架上散落砼、砂浆的清理、归堆,二次利用、无二次利用价值的垃圾运至现场垃圾台。
2.4.9、混凝土机械就位、安装、搅拌、前后台上下料、泵送入模(包括泵管安装、拆除、清洗)。
2.4.10、定额规定的砼工程的全部子目内容及维护安全的内容;结构内所有砼的浇筑、混凝土临时运输道的搭拆、料台搭建、拆除。
2.4.11、混凝的振捣、抹平、落地灰清理、机具清理、人工养护、冬季保温材料覆盖。
2.4.12、布料杆倒运和安装,如混凝土泵出现故障,由人工配合施工等全部操作过程以及地角缝的堵封。
2.4.13、修理、修补、配合工地所有零星用工。
2.4.14、质量问题修补、打磨、墙体气泡处理,手动工具自备。
2.4.15、配合主体砼检测时打磨,架体搭设;在砼浇筑时,需用架子搭设、拆除。
2.4.16、乙方负责砼浇筑所有机具,振动器、振动棒、抹光机,刮杠、抹子、电缆、铁锨、洋镐、灰桶、水管、雨衣等。
五、分包价格:
3.5.1:
3.5.2、承包单价:承包单价为一次包定价,不随国家政策性调整人工单价而上下浮动。
3.5.3、以上承包单价为乙方质量、工期、安全施工和文明施工均达到合同要求的单价,其它条款均按合同相关内容执行。
3.5.4、合同签订后,甲、乙双方不得以任何理由要求对以上单价进行调减,否则,要求变动单价的一方视为违约。另一方有权不予认可,同时违约方需赔偿对方不低于本合同总价款的10%的违约赔偿金。
六、结算方式:
4.6.1、人工费按双方约定的计量办法计算工程量,按协议单价包干,班组盈亏自负;不得在施工期间讨价还价,否则,最终按合同单价下浮10%的结算。
4.6.2、在结算时按建筑公司结算的'工程量为准。
4.6.3、若因班、组自身人力弱,技能低或管理不善,影响了施工质量及进度,班组自愿退场或公司勒令退场的,结算时除按有关规定执行外,所完成的工程量按实际工程量的70%进行结算,单价降30%结算作为赔偿甲方损失费用。
4.6.4、建筑公司对班组所有罚款必须由班组自行承担,并无需乙方签字直接上报财务处在结算时扣除。
4.6.5、结算建筑面积应按照建设公司给劳务公司结算工程量为准,对于变更前的返工按实际发生工作量给予结算,变更后的返工不付任何费用。
七、付款方法:
4.6.1、
4.7.2、乙方必须将所有承包范围内的工作全部完成后,经公司及项目部验收合格并办理完工退场单;工长、项目经理、材料员、公司经营部、生产部、质量安全部、预算部签字后方可办理尾款结算。
4.7.3、所付人工费必须按照公司规定执行:
1、上报任务书时须把职工花名册同时上报公司。
2、20日前公司通知项目部人工费的数据。
3、班、组根据应收款为职工输工资表。
4、班组人工费按班组所造职工工资表,由公司直接给职工发放,发放工资后的余额为该班,组责任人的管理费。
八、乙方义务及责任:
5.8.1、乙方于进场后15个工作日内向甲方提供现场人员名单、身份证和上岗证的复印件等有效证件。
5.8.2、乙方保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁。乙方人员需持甲方核实下发的“员工证”,进行人员登记造册。
5.8.3、乙方负责人必须委派 名管理人员(姓名:)每天坚守工地,连续八小时内乙方负责人不在现场,甲方将对乙方负责人处以1000元罚款,乙方负责人有事必须向项目部负责人请假。必须保证人员相对稳定,不能随意变更注册人员,若有变动,必须向甲方提前申报。
5.8.4、乙方人员必须按施工图纸、施工方案和施工规范进行施工,按照合同约定的分包内容按期完成。
5.8.5、家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。工地严禁打架、赌博、酗酒、嫖宿等行为,违者罚款每人每次1000元。对工地打架、闹事的每次处以3000元以上的罚款。
5.8.6、不得随意,改变施工方案和降低质量标准。当日任务必须当日完成。
5.8.7、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。
5.8.8、乙方承包人必须每周一定期到工地组织员工招开一次安全教育会,否则,每次对承包人处以500元以上的罚款。
5.8.9.乙方承包的工程项目,不得再进行分包、转包。在施工中不得发生严重减员、质量不合格又不认真整改或工期严重拖后等情况,一旦出现此类情况,甲方有权终止合同,对所干工程量不予结算,并有权进行索赔。
5.8.10.乙方和施工质量,施工进度、施工安全、文明施工、节约料具必须达到甲方要求。
九、安全责任:
乙方负责人兼任乙方安全员,负责乙方施工中安全生产监督和安全检查,自行组织该队生产的安全防护,组织召开安全生产例会,施工中乙方不得违反安全操作规程,甲方统一为乙方办理“建筑工程团体人身意外保险”,代扣保险费为结算人工费的 %作为保险基金。
6.9.1、甲、乙双方必须严格遵守国家、省市有关部门,有关安全生产的法律、法规和各规章、制度。
6.9.2、乙方必须遵守甲方的安全管理制度,严格按照安全操作规程进行施工,保证做到安全生产无事故。
6.9.3、乙方必须服从甲方工长和安全员的管理,对提出的安全隐患必须立即进整改,杜绝一切安全隐患。
6.9.4.对乙方使用的各种机械、设备、脚手架及防护措施,双方应由主管部门或指定负责人做好交验工作,并做好记录存查。
6.9.5.乙方负责做好工地施工的安全防护,并积极配合有关人员做好施工用电。
十、工程进度:
6.10.1、乙方必须按照甲方要求,并根据施工情况必须组织上 名职工进行施工,基础砼浇筑从 年 月 日至 年 月 日,共 天,地下室砼浇筑: (天)(小时);梁板砼浇筑: (天)(小时);标准层:砼浇筑: (天)(小时);若因人员减少或进度跟不上,甲方有权勒令退场或按缺数100元/人的经济处罚,如甲方强行安排工人打突击的按 人/天从乙方办理结算时直接扣除。
6.10.2、乙方必须按照甲方下发的施工进度计划、工作联系单保质保量完成任务,对于超前完成的给予奖励,推迟的将给予处罚。
6.10.3、对于提前2小时至10小时以上的,奖励(100-500元),每次推迟达2小时-10小时的处罚(200-1000元)。
十一、材料的使用管理:
7.11.1、乙方应教育该队员工,爱护公式材料及财物,若因自身原因造成的材料浪费,财物破坏,除承担浪费材料、破坏财物的相应费用外,将给予一定罚款处理。
7.11.2、所有领用的周转材料,在完工后必须办退库手续,如损坏或丢失照价赔偿。
7.11.3、劳保(安全帽、工作服等)及小型工具领用后一次性价拨乙方,在结帐时扣除。
7.11.4、严防工地发生盗窃行为,严禁乙方人员在工地偷盗任何东西,每发现一次罚款元。
7.11.5.乙方必须遵守甲方的材料管理制度,本着保证质量、节约材料的原则进行施工,做到材料有节约,设施料不损坏,不丢失。
7.11.6.凡是进入施工现场的材料,乙方须按文明工地的要求堆放整齐,对所有的材料进行清理。
7.11.7、乙方所用电机、振动棒必须保持公司配备的原样交还公司;否则丢失零件按原价赔偿。
十二、劳动纪律和现场管理:
7.12.1.乙方必须遵守甲方的劳动纪律,坚决服从甲方管理,服从主管工长和管人员的指挥,决不允许和他们发生任何冲突。在现场凡是工长安排的,都应执行,不能当面顶撞,乙方若违反此规定,甲方将给予经济处罚200元/次。
7.12. 2.乙方人员必须遵守甲方制定的现场文明公约,使用文明语言,搞好环境卫生、宿舍卫生和个人卫生,争当文明公民。文明工地检查时,对环境卫生和宿舍卫生差的当事人,每次罚款50元。
7.12.3.乙方必须搞好施工现场、舍区卫生。严禁随意大小便、乱扔生活垃圾、乱扔剩饭。垃圾要集中堆放。
十三、其它条款:
8.13.1、在合同签订之日,乙方向甲方交纳工程保证金: 元整(待完工后返还乙方 元)。(以收款收据为准)
8.13.2、乙方进场所干零工,按每个工日: 元整计算。
十四:补充条款:********
十五、本合同从签订之日起,双方必须严格执行各项条款,待工程结束后支付完劳务费尾款即自动失效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,工完款清后失效。
甲 方: 乙 方:
项目负责人: 负责人:
联系电话: 联系电话:
合同订立时间:年 月 日
篇4:简单版混凝土承包合同
甲方:
乙方:
甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:
一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。
1、工程名称:南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程
2、工程地址:伶俐镇大水坡至官已坡路段
二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包
三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。
四、质量进度
严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计规范(TGD40-20_)执行。
(3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(3)、进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
五、安全文明施工
1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育:
(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。
(5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。
六、工程付款方式:乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。
七、其它
1、本合同与项目管理条例同时生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:简单版混凝土承包合同
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,就工程材料采购事宜达成一致意见,签订本合同。
第一条 供货数量及价款:
1. 货物明细表
2. 本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费(如:容重、抗压强度、导热系数等试验费用)以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用,其中乙方委托甲方待其采购的**水泥有限公司生产的PSA32.5号普通硅盐酸水泥,所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。
3. 结算方式:双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结算时予以扣除。若水泥价格有变动,甲方将书面通知乙方。
4. 施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用,且不得以工程款支付不及时为由,延误资料的提供时间。
第二条 质量标准
1. 符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准(以三者中最高为准),同时满足买受人提出的有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。
2. 承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干密度容重不低于405kg/m.本工作内容与技术方案不一致时,按技术方案执行。
3. 乙方承包范围:屋面保温、找坡层,用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡,建筑物面最薄处厚度为***mm。
第三条 双方约定
1. 乙方所提供的泡沫混凝土材料为现场制作材料,根据情况,材料进场时间和完工时间以甲方现场生产负责人口头或书面通知为准,乙方必须保证具有随时按甲方要求的进场能力,接到甲方进场通知后3个日历日内组织机械、人员进场具备施工所需的一切条件,并按甲方要求工期完场施工。若一方不能按甲方要求时间进场或未能按要求工期完成施工的,每延误一天,乙方应向甲方缴纳违约金20xx元,并且因此给甲方造成的一切经济损失均有乙方承担。
2. 甲方负责提供检测单位,乙方承担检测费用。
3. 甲方负责提供到电源到B(二)级箱,以下由乙方自行解决,电费由乙方先行缴纳,预缴电费5000元,乙方负责安装电表(电费1.15元/度)
4. 甲方负责提供水源点,费用有甲方承担。
5. 甲方提供屋面标高控制点,乙方负责测量放线标定控制点。
6. 甲方给乙方提供宿舍一间,伙食由乙方自行解决。
7. 排气孔有乙方负责安装。
8. 乙方不得随意挪用甲方的水泥、钢筋、卡扣、木方子等材料,如发现擅自挪用处罚原材料五倍的罚款。
9. 水泥供应约定
1) 甲乙双方本着公平公正的原则为保证工程进度,缩短原材料进货时间,减少中间材料复试环节,双方协商使用供应甲方水泥的厂家直接供货,本工程所用水泥标号为国标PSA32.5.
2) 甲乙双方约定所使用的水泥标号为国标PSA32.5的水泥价格为***元/吨。水泥的结算数量以双方库管签字认可的交接小票为依据进行结算。
3) 水泥运输置卸货到场之间发生的所有费用由乙方负责。乙方应将水泥存放在甲方指定的位置,并做好防水、防潮、防尘措施,水泥到场后由乙方负责看护管理。
第四条 付款
1. 付款方式:乙方按照要求进场后,整体工程完成50%支付合同款的20%;整体工程完成100%后支付合同款的50%;经建设单位和设计单位验收通过后支付合同款的95%。由于甲方资金困难,无法按时付款时,应当酌情顺延付款时间。(每支付一次工程款时,甲方将扣除乙方所使用甲方的水泥款,扣除的水泥款由采购部直接支付给水泥厂家)。
2. 发票:乙方在申请合同款项时,必须提供符合甲方要求的同等金额有效工程款的发票,否则甲方有权延期支付乙方工程款。
3. 质保金:合同款项的'5%为本工程的质保金,两年质保期结束后,由乙方提供发票结清此款项。
第五条 违约责任
1. 所有材料、机械的看管、防护措施均有乙方负责,包括甲方协调供应的水泥材料,甲方负责协调水泥存放场地,水泥进场后就视为乙方材料,看管、防护等措施均由乙方负责。
2. 由于乙方原因在施工过程中造成的材料浪费(如:水泥)或工程返工,此部分的损失费用由乙方承担。
3. 甲方负责贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查,因乙方自身原因造成的安全生产事故,所有责任和损失均有乙方自行承担。
4. 甲乙双方未尽合同约定义务导致对方损失时,违约方承担全部责任,并承担所造成的经济损失。
5. 如乙方不能按甲方要求按期供货导致甲方损失,甲方有权更换其他合作厂家,并且甲方不承担违约责任。
6. 乙方须保障甲方使用其产品时不受到关于侵犯专利权、商标权或者工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
7. 甲乙双方特别约定本合同债权部的转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款10%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
8. 双方在履行合同中,如因乙方提供的产品不符合国家规定而给甲方造成的损失,由乙方承担违约责任。
第六条 合同解除
1. 乙方履行合同不符合要求拒绝更正,或乙方延迟履行合同超过 5日的,甲方有权解除合同。
2. 甲方延迟支付合同款超过 60日的,乙方有权解除本合同。
3. 因一方违约时合同不能履行的,另一方欲将终止或者解除全部合同,应以书面形式通知违约方,解除合同从书面通知送达对方时生效,如采用邮件方式送达,双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。 不可抗力 因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力,是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
争议解除方式 双方约定,在履行分包合同过程中发生争执时,双方协商解决。调解不成时,依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。依法向北京市朝阳区人民法院申请执行,如有一方违反管辖约定,违约方向另一方支付本合同价款30%的违约金。 其他 本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效率。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准。 本合同自双方签字或盖章之日起生效,如不能在同一天签字货盖章,以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日。
本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:简单版混凝土承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,以及结合本工程的实际情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商一致,签订本合同.共同遵照执行。
一、工程名称:
英德市石牯塘河堤基础混凝土。
二、工程承包方式:
本合同工程包工不包料,:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。
三、工程承包范围:
为本合同工程按施工图纸内容施工:自带机具浇拌浇捣混凝土
四、工程计量及单价:
1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。
2、工程单价:混凝土元/m3;(大写:每立方米伍拾元整),其它项目单价日后发生另定。
五、付款方式:
工程按进度计算支付完成工程的80%,全部完工支付的总工程量的90%,工程验收合格一个月内付清所有工资款。
六、其它规定:
1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥,若不服从甲方管理人员指挥,擅自做主,给项目造成损失的,由乙方全权负责。
2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料,如有丢失,由乙方全权负责,按原价从工程款里扣除。
3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工。
4、本合同签订后有未尽事宜,双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。
5、本合同签字之日起生效,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签名): 乙方签名:
年 月 日 年 月 日
篇7:发泡混凝土承包合同
项 目 名 称:
需方(甲方):
供方(乙方):
签 订 时 间:
签 订 地 点:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,就工程材料采购事宜达成一致意见,签订本合同。
第一条 供货数量及价款:
1. 货物明细表
2. 本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费(如:容重、抗压强度、导热系数等试验费用)以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用,其中乙方委托甲方待其采购的**水泥有限公司生产的PSA32.5号普通硅盐酸水泥,所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。
3. 结算方式:双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结算时予以扣除。若水泥价格有变动,甲方将书面通知乙方。
4. 施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用,且不得以工程款支付不及时为由,延误资料的提供时间。
第二条 质量标准
1. 符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准(以三者中最高为准),同时满足买受人提出的有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。
2. 承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干密度容重不低于405kg/m³.本工作内容与技术方案不一致时,按技术方案执行。
3. 乙方承包范围:屋面保温、找坡层,用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡,建筑物面最薄处厚度为***mm。
第三条 双方约定
1. 乙方所提供的泡沫混凝土材料为现场制作材料,根据情况,材料进场时间和完工时间以甲方现场生产负责人口头或书面通知为准,乙方必须保证具有随时按甲方要求的进场能力,接到甲方进场通知后3个日历日内组织机械、人员进场具备施工所需的一切条件,并按甲方要求工期完场施工。若一方不能按甲方要求时间进场或未能按要求工期完成施工的,每延误一天,乙方应向甲方缴纳违约金元,并且因此给甲方造成的一切经济损失均有乙方承担。
2. 甲方负责提供检测单位,乙方承担检测费用。
3. 甲方负责提供到电源到B(二)级箱,以下由乙方自行解决,电费由乙方先行缴纳,预缴电费5000元,乙方负责安装电表(电费1.15元/度)
4. 甲方负责提供水源点,费用有甲方承担。
5. 甲方提供屋面标高控制点,乙方负责测量放线标定控制点。
6. 甲方给乙方提供宿舍一间,伙食由乙方自行解决。
7. 排气孔有乙方负责安装。
8. 乙方不得随意挪用甲方的水泥、钢筋、卡扣、木方子等材料,如发现擅自挪用处罚原材料五倍的罚款。
9. 水泥供应约定
1) 甲乙双方本着公平公正的原则为保证工程进度,缩短原材料进货时间,减少中间材料复试环节,双方协商使用供应甲方水泥的厂家直接供货,本工程所用水泥标号为国标PSA32.5.
2) 甲乙双方约定所使用的水泥标号为国标PSA32.5的水泥价格为***元/吨。水泥的结算数量以双方库管签字认可的交接小票为依据进行结算。
3) 水泥运输置卸货到场之间发生的所有费用由乙方负责。乙方应将水泥存放在甲方指定的位置,并做好防水、防潮、防尘措施,水泥到场后由乙方负责看护管理。
第四条 付款
1. 付款方式:乙方按照要求进场后,整体工程完成50%支付合同款的20%;整体工程完成100%后支付合同款的50%;经建设单位和设计单位验收通过后支付合同款的95%。由于甲方资金困难,无法按时付款时,应当酌情顺延付款时间。(每支付一次工程款时,甲方将扣除乙方所使用甲方的水泥款,扣除的水泥款由采购部直接支付给水泥厂家)。
2. 发票:乙方在申请合同款项时,必须提供符合甲方要求的同等金额有效工程款的发票,否则甲方有权延期支付乙方工程款。
3. 质保金:合同款项的5%为本工程的质保金,两年质保期结束后,由乙方提供发票结清此款项。
第五条 违约责任
1. 所有材料、机械的看管、防护措施均有乙方负责,包括甲方协调供应的水泥材料,甲方负责协调水泥存放场地,水泥进场后就视为乙方材料,看管、防护等措施均由乙方负责。
2. 由于乙方原因在施工过程中造成的材料浪费(如:水泥)或工程返工,此部分的损失费用由乙方承担。
3. 甲方负责贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查,因乙方自身原因造成的安全生产事故,所有责任和损失均有乙方自行承担。
>>>下一页更多精彩“发泡混凝土承包合同”
篇8:发泡混凝土承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,以及结合本工程的实际情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商一致,签订本合同.共同遵照执行。
一、工程名称: 英德市石牯塘河堤基础混凝土。
二、工程承包方式:
本合同工程包工不包料,:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。
三、工程承包范围:
为本合同工程按施工图纸内容施工:自带机具浇拌浇捣混凝土
四、工程计量及单价:
1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。
2、工程单价:混凝土元/m3;(大写:每立方米伍拾元整),其它项目单价日后发生另定。
五、付款方式:
工程按进度计算支付完成工程的80%,全部完工支付的总工程量的90%,工程验收合格一个月内付清所有工资款。
六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程,严禁违章作业,做到无安全事故。
篇9:混凝土劳务承包合同
项目名称:
工程地址:
年 月 日
发包方: 有限公司(以下简称甲方)
承包方: 公司(以下简称乙方)
为了确保“ ”项目(下称项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。
2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。
3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
三、劳务承包方式:
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗
材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用,若每天下班后的落地灰不收集,或收集不干净,超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过部分由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间:
1.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。
1.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为: 元/m2,大写 。
2、基础部份混凝土为 元/m3,大写 。
3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其它费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、计时工工资:技术工按 元/工日计算,普工按 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕,审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。
(2)乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款,
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理 签字确认;未经甲方项目经理 签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算),若保修期满未产生维修费用,则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费,则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取,则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。
九、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按五百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向
甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定
1、按国家税法规定属隶纳税原则,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。
7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:: 电话: 联系电话:
乙方担保人(签字):
合同签订时间: 合同签订地点: 附件:
1、结帐申请单:
2、工单
3、结帐单:
4、内部结算付款凭证:
篇10:混凝土工程承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,根据中华人民共和国《合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议:
一、工程名称
混凝土工程
二、工程承包范围
混凝土浇注、现场卫生清理,各项施工活动严格按照安全生产和文明施工要求。使用设备:手推车、振动棒、电缆线、照明器具、铁锹、安全设施等均自行解决。 施工现场发生计时工时,由项目经理、施工员、记工员共同签认。
三.工程工期
(以上施工内容均包括钢筋制作、绑扎、模板制作安装及混凝土浇注工程。
四、工程价款
1、包工包料:不采用
对乙方采购材料的质量要求:乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺,并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检,在材料使用前,向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告,未经实验检测检验的材料不得用于本工程,,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
2、包工不包料:土0.00以上 元/㎡所需材料由乙方在施工前至少三天负责按设计图纸要求,书面提供用量和使用时间,经甲方审核后组织采购,此部分材料运到现场后,乙方必须及时组织人员装卸。
五、质量技术要求
1、工程质量等级:国家合格等级;
2、工程质量标准:达到优良标准;
3、工程质量验收:符合设计图纸和标准图集要求;
4、工程质量奖罚:如因乙方自己质量原因未达到双方约定的合格标准,乙方应按其分项工程总价的5%承担违约金;
5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。
六、垫资能力:乙方应保证垫资能力,严格按合同约定履行义务,不得因资金问题停止、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期,则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建,对其完工的工程由甲方接管,对未结算部分不现给予结算。
七、工程款支付方式及时间
1、本工程无工程预付款;
2、工程进度款的支付:
土0.00以上五层,支付已完工程量的70%,六层以上每月按已完工工程量的70%支付,余额待主体验收合格后两个月后支付。
八、施工现场的管理
乙方必须服从甲方的管理,具体包括施工人员的管理,施工现场管理,临时设施管理,安全管理,质量管理,具体管理细则详见附件一。
乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令,相关主管部门来工地检查乙方必须认真对待,否则出现一切后果由乙方承担,甲方有权解除合同(视为乙方停建)。
九、意外伤害保险及安全事故:乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险,且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行,并承担各项处罚费用,赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。
十、民工工资:乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间),并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单),甲方不定期抽查乙方的工资发放情况,如发现未按规定支付,由甲方从乙方进度款中扣除,并罚款500元/每人每次。
十一、已完工程量报表:乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。
十二、竣工资料:
乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件),对分包工程进行施工、竣工验收和保修。
十三、工程保护:已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准),由乙方负责已完工程的清洁、保护工作,保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后,乙方应在3日内撤出场地,如有滞留工人影响双方交接,将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。
十四、保修期及保修金:本工程质保期限 年(自竣工验收合格之日起),若质保期内出现因乙方原因产生的问题,乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修,如无能力修复,甲方委托其他单位维修,费用由乙方承担,发生紧急事故,乙方接到通知后应立即到达事故现场。
本工程质量保证金为 元,返还时间:
十五、其它:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)
十六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方未按照合同约定支付工程款,按完成工程量结算额的5%承担违约金。
(2)因甲方原因导致乙方延误工期,工期顺延。
(3)因甲方原因解除合同,仅对乙方的已完工程按实结算。
2、乙方的违约责任
(1)乙方违反本协议所约定的各项制度,乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。
(2)乙方因自身原因延误工期,每逾期一日,按分包工程总价的5%承担违约金,如果逾期超过7日,甲方有权解除与乙方的合同,乙方无条件退场,并负责赔偿给甲方造成的所有损失。
(3)如因乙方原因造成严重的质量事故,乙方应赔偿甲方的所有经济损失。
(4)在施工中,乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准,而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建,所发生的一切费用均由乙方自行承担,并承担甲方由此造成的经济损失。
(5)甲方支付乙方的工程款时,乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细,否则甲方拒绝支付工程款。
(6)乙方在施工中要严格安全管理,按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作,并因此导致发生安全事故,所造成的一切经济损失均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
(7)由于建设单位及施工单位通知停工,然后再通知开工,应给予乙方3日调整时间。在此期间不执行本文书十六-2-(2)之约定。
十七、争议的解决
双方因本合同发生争议时,应协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院起诉。
十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
年 月 日
>>>下一页更多精彩“混凝土工程承包合同”
- 简单个人土地承包合同2024-12-31
- 简单食堂承包合同合集2025-03-21
- 简单的下水管道承包合同2022-12-11
- 简单的果园经营承包合同2024-02-08
- 简单车间对外承包合同2025-07-12
- 承包合同2022-12-11
- 混凝土设计规范2023-08-29
- 个人承包合同2022-12-12
- 房屋出租承包合同2022-12-11
- 学校食堂承包合同2022-12-13