下面是小编整理的建筑碎石买卖合同,本文共13篇,欢迎大家阅读借鉴,并有积极分享。本文原稿由网友“蚂蚁丫黑”提供。
篇1:建筑碎石买卖合同
买方:(以下简称甲方)
卖方:(以下简称乙方)
根据《民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用基础上,经双方协商一致,订立本合同。
1.产品的名称、规格、数量、单价等
1.1上述综合单价已包含了产品采购、装卸(起坡用吊机、趸船、皮带机和基础设施及电耗等)、运输、损耗、电子计量装置、保管、起坡损耗、甲方混凝土工厂损耗、保险、规费、资源税、税金、风险管理、利润及其他一切费用,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。
1.2此单价在合同履行期间内无调整。
1.3乙方供料产地经甲方书面同意变更的,产品综合单价无调整。如甲方不同意变更供料产地的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方需变更供料产地,应取得甲方的书面同意,否则视为甲方不同意。
1.4以上数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2条为准。
2.合同履行期限
自_______日至_______日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前____日通知乙方。
3.质量与技术标准
3.1质量标准:乙方交货时随货交付相关质量证明文件,产品的检验指标能满足的要求。其尺寸、外形、重量以及允许偏差应满足甲方技术标准的要求。材质证明书未按要求交付或者不真实的,产生的甲方损失由乙方负责赔偿。
3.2技术标准: B3043-《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支梁技术条件》 ;B10424-《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 ;GB14685-《建设用卵石、碎石》 。碎石的各项技术指标应同时满足以下规范标准要求:
(1)碎石的标准:《公路桥涵施工技术规范》(041-)、《普通砼用砂、石质量及检验方法标准》(G52-)等、《建筑用卵石、碎石》(GB14685-)、《公路工程集料试验规程》(G E42-)。
(2)设计要求、施工规范:粒形良好、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率43%、最大粒径不大于31.5,C-0.02%,碱活性0.01%。
(3)碎石应选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小、级配良好的连续级配碎石,其最大粒径不大于31.5,选用骨料前应进行碱活性检验,不得采用有碱活性反应的骨料。
(4)混凝土强度等级:C20-C60。
(5)当国家和行业标准有变化时,按新标准执行。
(6)甲方和监理要求:
4.计量方法
4.1采用过磅计量方式,每批次应扣减经甲方实验室测定的含水率部分
5.交货时间、地点及方式
5.1交货时间:乙方必须以甲方提供的材料计划数量组织好分期分批供应材料,每批具体交货数量和时间以甲方的通知为准。
5.2交货地点:甲方指定料场所在地。
5.3交货方式:采用汽车运输,乙方负责供料、运输及装卸,甲方在未验收货品前,一切风险及费用均由乙方负责承担。
6.验收及提出异议
6.1验收时间:收料当时进行取样;验收地点:甲方料场。
6.2验收方式:每批次碎石全部或部分抽样验收。
6.3甲方有权到乙方砂石料料源地或取材场(厂)进行检验,乙方应无条件配合。
6.4甲方和业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查,若抽检不合格,或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足技术规格要求的,甲方有权要求对该批产品按照第
6.5条的约定进行处理,由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
6.5甲方如发现产品的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的,应自收到产品后____日内向乙方提出异议和处理意见,但对产品质量的异议不受该时间的限制,随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后,应在____日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约,且甲方有权自行处理收到的产品,造成的损失由乙方自行承担。
6.6乙方应在产品到达交货地点前2小时提前通知甲方,由甲方指定人员在进行现场接收(指定收货人为:程__ )。产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后,甲方向乙方出具收货单据,指定收货人签字或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认。产品签收的,并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任。
7.结算与货款支付
7.1本合同无预付款。
7.2每月的____日为当月的结算截止日期,甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月砂石料实际收货方量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
7.3货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后____日内,甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例,同比例向乙方支付货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的90 %,剩余10 %作为质保金,在工程完工后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
7.4货款支付方式:银行转账支付。乙方指定联系人马__,联系方式138_______。
7.5如甲方出现资金困难,乙方同意给予3个月的付款宽限期,在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
7.6本合同质保期12个月,自验收合格之日起计算。为在质保期内,因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后____日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。乙方对所供货物的质量终身负责。
8.甲方义务
8.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
8.2按合同约定支付合同价款。
8.3甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的'物品。
8.4按合同约定对物品进行检验和验收。
9.乙方义务
9.1乙方应满足甲方备料要求,并保证其砂石料合法来源,否则,由此造成的损失由乙方承担。
9.2乙方在供应过程中(含生产、运输、装卸)所发生的各种安全事故,包括在船运、码头装卸,公路和施工便道上进行材料运输,均由乙方承担一切责任和损失。
9.3乙方必须做好开采、运输、装卸等过程中的环境保护,遵守国家和行业的有关规定,因违反规定而受到任何处罚的,乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前,道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任。
9.4乙方材料供应应完全服从甲方的协调与指挥,乙方负责向甲方项目上派驻代表,负责材料的协调卸货和计量监督。乙方代表的办公、交通、生活等费用由乙方自行承担。
9.5乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证有关物品无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议,否则,如给甲方造成的`任何损失均由乙方承担。
10.违约责任
10.1宽限期后甲方仍不能付款的,甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息。
10.2乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的,乙方应按照甲方异议时提出的要求处理,由此产生的责任和费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内,乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的,乙方按本批次所交产品金额的____%支付违约金;逾期超过指定期限____日的,甲方有权解除本合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.3乙方逾期交货的,每逾期____日,按照逾期交货金额的3 %向甲方支付逾期交货的违约金,甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购物资,所增加的费用由乙方承担;如逾期超过____日,则甲方有权解除合同,乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失。
10.4乙方不得将材料采购权全部或部分转让给第三者,或交由第三方实际履行,否则甲方有权解除合同,乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
10.5乙方不得擅自停止供货,否则甲方有权重新选择其它供应商签订供货合同,并由乙方承担断货给甲方造成的一切损失。
10.6由于乙方的原因,致使甲方单方解除合同的,乙方在接到甲方书面解除合同通知后,必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料,否则视为乙方其放弃所有权,甲方有权自行处理。
11.争议解决
甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,选择以下第1种方式:
①提交____市____区人民法院进行诉讼;
②由进行仲裁。
12.其他事项
12.1本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保。
12.2合同如有未尽事宜,经双方共同协商后签订补充协议。
12.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_四_份,双方各执_两_份。
甲方(章):法定代表人委托代理人:联系人及电话:开户银行:账号:
乙方(章):法定代表人委托代理人:联系人及电话:开户银行:账号:
____年____月____日
篇2:建筑碎石买卖合同
【1】合同编号:
买方:中XX公司(以下简称甲方
)卖方: ____市____区盈丽建材经销处(以下简称乙方)
根据《民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用基础上,经双方协商一致,订立本合同。
1.产品的名称、规格、数量、单价等
1.1上述综合单价已包含了产品采购、装卸(起坡用吊机、趸船、皮带机和基础设施及电耗等)、运输、损耗、电子计量装置、保管、起坡损耗、甲方混凝土工厂损耗、保险、规费、资源税、税金、风险管理、利润及其他一切费用,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。
1.2此单价在合同履行期间内无调整。
1.3乙方供料产地经甲方书面同意变更的,产品综合单价无调整。如甲方不同意变更供料产地的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方需变更供料产地,应取得甲方的书面同意,否则视为甲方不同意。
1.4以上数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第
7.2条为准。
2.合同履行期限自XXX____日至XXX____日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前____日通知乙方。
3.质量与技术标准
3.1质量标准:乙方交货时随货交付相关质量证明文件,产品的检验指标能满足的要求。其尺寸、外形、重量以及允许偏差应满足甲方技术标准的要求。材质证明书未按要求交付或者不真实的,产生的甲方损失由乙方负责赔偿。
3.2技术标准: B3043-《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支梁技术条件》 ;B10424-《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 ;GB14685-《建设用卵石、碎石》 。碎石的各项技术指标应同时满足以下规范标准要求:
(1)碎石的标准:《公路桥涵施工技术规范》(041-)、《普通砼用砂、石质量及检验方法标准》(G52-)等、《建筑用卵石、碎石》(GB14685-)、《公路工程集料试验规程》(G E42-)。
(2)设计要求、施工规范:粒形良好、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率43%、最大粒径不大于3
1.5,C-0.02%,碱活性0.01%。
(3)碎石应选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小、级配良好的连续级配碎石,其最大粒径不大于3
1.5,选用骨料前应进行碱活性检验,不得采用有碱活性反应的骨料。
(4)混凝土强度等级:C20-C60。
(5)当国家和行业标准有变化时,按新标准执行。
(6)甲方和监理要求:
4.计量方法
4.1采用过磅计量方式,每批次应扣减经甲方实验室测定的含水率部分
5.交货时间、地点及方式
5.1交货时间:乙方必须以甲方提供的材料计划数量组织好分期分批供应材料,每批具体交货数量和时间以甲方的通知为准。
5.2交货地点:甲方指定料场所在地。
5.3交货方式:采用汽车运输,乙方负责供料、运输及装卸,甲方在未验收货品前,一切风险及费用均由乙方负责承担。
6.验收及提出异议
6.1验收时间:收料当时进行取样;验收地点:甲方料场。
6.2验收方式:每批次碎石全部或部分抽样验收。
6.3甲方有权到乙方砂石料料源地或取材场(厂)进行检验,乙方应无条件配合。
6.4甲方和业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查,若抽检不合格,或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足技术规格要求的,甲方有权要求对该批产品按照第
6.5条的约定进行处理,由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
6.5甲方如发现产品的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的,应自收到产品后____日内向乙方提出异议和处理意见,但对产品质量的异议不受该时间的限制,随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后,应在____日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约,且甲方有权自行处理收到的产品,造成的损失由乙方自行承担。
6.6乙方应在产品到达交货地点前2小时提前通知甲方,由甲方指定人员在进行现场接收(指定收货人为:程XX )。产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后,甲方向乙方出具收货单据,指定收货人签字或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认。产品签收的,并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任。
7.结算与货款支付
7.1本合同无预付款。
7.2每月的____日为当月的结算截止日期,甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月砂石料实际收货方量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
7.3货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后____日内,甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例,同比例向乙方支付货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的90 %,剩余10 %作为质保金,在工程完工后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
7.4货款支付方式:银行转账支付。乙方指定联系人马XX,联系方式138XXXXXXX。
7.5如甲方出现资金困难,乙方同意给予3个月的付款宽限期,在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
7.6本合同质保期12个月,自验收合格之日起计算。为在质保期内,因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后____日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。乙方对所供货物的质量终身负责。
8.甲方义务
8.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
8.2按合同约定支付合同价款。
8.3甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的物品。
8.4按合同约定对物品进行检验和验收。
9.乙方义务
9.1乙方应满足甲方备料要求,并保证其砂石料合法来源,否则,由此造成的损失由乙方承担。
9.2乙方在供应过程中(含生产、运输、装卸)所发生的各种安全事故,包括在船运、码头装卸,公路和施工便道上进行材料运输,均由乙方承担一切责任和损失。
9.3乙方必须做好开采、运输、装卸等过程中的环境保护,遵守国家和行业的`有关规定,因违反规定而受到任何处罚的,乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前,道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任。
9.4乙方材料供应应完全服从甲方的协调与指挥,乙方负责向甲方项目上派驻代表,负责材料的协调卸货和计量监督。乙方代表的办公、交通、生活等费用由乙方自行承担。
9.5乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证有关物品无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议,否则,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
10.违约责任
10.1宽限期后甲方仍不能付款的,甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息。
10.2乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的,乙方应按照甲方异议时提出的要求处理,由此产生的责任和费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内,乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的,乙方按本批次所交产品金额的
%支付违约金;逾期超过指定期限____日的,甲方有权解除本合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.3乙方逾期交货的,每逾期____日,按照逾期交货金额的3 %向甲方支付逾期交货的违约金,甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购物资,所增加的费用由乙方承担;如逾期超过____日,则甲方有权解除合同,乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失。
10.4乙方不得将材料采购权全部或部分转让给第三者,或交由第三方实际履行,否则甲方有权解除合同,乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
10.5乙方不得擅自停止供货,否则甲方有权重新选择其它供应商签订供货合同,并由乙方承担断货给甲方造成的一切损失。
10.6由于乙方的原因,致使甲方单方解除合同的,乙方在接到甲方书面解除合同通知后,必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料,否则视为乙方其放弃所有权,甲方有权自行处理。 1
1.争议解决甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,选择以下第1种方式:
①提交____市____区人民法院进行诉讼;
②由
进行仲裁。 1
2.其他事项1
2.1本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保。 1
2.2合同如有未尽事宜,经双方共同协商后签订补充协议。 1
2.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_四_份,双方各执_两_份。甲方(章):法定代表人委托代理人:联系人及电话:开户银行:账号:XXX____日签订地点:乙方(章):法定代表人委托代理人:联系人及电话:开户银行:账号:XXX____日建筑碎石买卖合同【2】需方(甲方):供方(乙方):签订时间:签订地点:____市西城区需方(甲方):供方(乙方):根据《民法典》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商,就甲方购买乙方砂石事宜,达成如下一致协议:
1、标的物及其数量、价格
1.1甲方向乙方购买砂子,吨,总计吨;购买石子,吨,总计吨;总价款为元。
1.2合同价款的调整:上述
1.1款中的单价不得调整;数量为暂定量,结算数量按照甲方实际接受的数量为准,但总量不超过本合同总量,超量部分甲方有权拒付。结算时的合同总价(结算总价)在乙方向甲方供货结束后,按照单价乘以结算数量计算。
1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用,其中已包含了乙方为完成包装、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用。运输由乙方负责,或由乙方委托作为其授权运输单位进行,运费由乙方结付;如乙方无法提供运输,由甲方自行组织运输的,每吨砂子单价下调元,每吨石子单价下调元,作为材料运费。
2、质量要求砂子执行国家标准(G52--9
2);石子质量要求:执行国家标准(G539
2)。
3、风险负担:砂石毁损、灭失的风险自交付起由甲方承担。
4、砂石交付的时间、地点、方式
4.1____月间每月的第____日至第____日。乙方每月应以甲方通知乙方的实际需求量为准供应,但其应供应量余额必须在XXX____日前供完。
4.3乙方负责将砂石运至前款甲方指定的交付地并将砂石交付给甲方,甲方收到乙方砂石后应向乙方出具收货凭证,该凭证将作为甲乙双方结算的依据。
4.4收货数量以甲方搅拌站过磅数量为准,并按规定扣除合理损耗。合理损耗比例为:。
5、货物检验
5.1甲方委托乙方在合同编号砂石中抽取试样并检验,砂石签封后,试样保存三个月。甲方对乙方同期编号砂石检验报告认可的,以该检验报告为验收货物质量的依据。甲方不认可的,有权拒收,并可委托____市有关检验机构对试样重新检验,该检验机构的检验报告为最终结果。如果乙方提供的砂、石达不到合同规定的质量要求,甲方有权拒绝购买并要求乙方承担违约责任。
5.2到场时的租赁物必须在现场地磅验收重量,且双方在磅单上确认,乙方可对磅码结果进行场外第三方复核,场外验收的重量如无误,其磅码费用由乙方承担。
5.3乙方向甲方交付货物之日起____日内,如甲方未以书面形式向乙方提出货物质量问题,视为乙方所交付货物合格。
6、货款的结算程序、方式、时间及地点
6.1结算程序:根据每一批货物验收合格的结果,先由乙方向甲方提交结算报告,甲方收到结算报告后,由甲方项目相关人员在____日内审查完毕并签署意见,同时将签署意见的报告送交甲方物资部及审计部,审核确认后,按本合同约定的付款额度支付货款。货物供应完毕,双方最终应以书面形式,办理结算手续,未经双方结算确认的,甲方有权停止支付余款。属于结算单据及和其有关的函件,均须双方签字并加盖公章,否则不予认可。
6.4应以下列第______种方式进行:
①汇兑(信汇或电汇)、
②票据(支票或汇票)、
③现金。
6.5付款地为甲方营业地。
6.6乙方指定其员工为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
7、违约责任
7.1本合同中违约金的计算以上述
1.1款中列明的合同总价(暂定总价)为依据。
7.2向甲方支付违约金;逾期交付超过____日的,甲方有权解除合同,乙方应当按合同总价的%向甲方支付违约金。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应当赔偿。
7.3乙方提供的砂石质量不符合合同的约定,甲方有权拒收,并要求乙方在指定的时间内给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方应在甲方规定的时间内予以更换,且每日按合同总价款的万分之向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此而蒙受的一切损失。如乙方未能在甲方规定的期限内予以更换,视为乙方无法继续履行本合同,甲方有权解除合同,乙方应当按合同总价的%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而蒙受的一切损失。
7.4甲方未按本合同的约定支付合同价款的,向乙方支付违约金累计数额不能超过本合同总价款的3%。
7.5乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额50%的违约金。
8、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
9、纠纷解决方式甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交北京仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁,仲裁是终局的,对双方均有拘束力;第贰种:任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10、其他约定事项任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的,该权利转让无效,对本合同他方不产生法律约束力,并视为该方违约,该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。买受人向出卖人发出的任何文件资料及指令,按以下出卖人提供的联系方式均应被认为已经送至出卖人。
甲方(盖章)法定代表人
乙方(盖章)法定代表人
委托代理人
委托代理人
单位名称
单位地址XX
编码
单位名称
单位地址
XX编码
____日期
篇3:碎石买卖合同
合同编号:
签订时间:
甲方:
乙方:
因甲方承建符合公路技术要求的碎石,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。
一、碎石规格:0-1cm、1-2cm、2-4cm。
二、碎石数量:8000 m3
三、碎石单价:/m3(或元/吨)。此单价已含资源费、江河管理费、加工费、便道便桥费、上下车费、运输费、管理利润、损耗、各项税金和其它损失费用及风险费用等一切费用。
四、交货地点及验收方式:碎石交货地点为。由甲方专职材料人员在收料场验收,通过收车方或过磅称确定数量,出具由甲乙双方现场签字的“实物收料单”(三联单)。此收料单是双方结算数量和货款支付的唯一依据,涂改无效。对乙方供应的碎石检测验收不合格的,甲方工作人员有权拒绝收购并责令出场,由此造成的经济损失概由乙方承担。
五、交货时间:从方停止供货时止。
六、结算和付款方式:每月末最后一天,乙方凭有效收料单进行当月结算。甲方根据工程计量支付情况,递次支付80 %,通过转帐支付到乙方指定银行及帐户,余额部份待甲方终期计量支付完毕后15天内付清。若乙方委托代理人办理结算或办理现金支付,必须向甲方出具合法、有效的委托书手续。否则,甲方有权拒绝办理结算和支付。
七、由于人力不可抗拒的自然灾害原因,影响乙方供货、甲方收货、造成工程进度滞后、导致支付延缓,均不属违约。
八、乙方应对其所属碎石加工人员和运输人员进行安全教育,凡乙方人员发生的一切事故,所造成的经济损失,概由乙方全部承担。
九、如一方违约,违约方应承担另一方经济损失。
十、在履行本合同中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成时,向双流县人民法院提起诉讼。
甲方(章):乙方(章):
公司地址:住址:
法定代表人(委托代理人)法定代表人:(或自然人)电话:电话:日期:
篇4:碎石买卖合同
合同编号:
签订时间:
甲方:陡沟子电站项目部
乙方:(供货单位)
为了切实维护双方的合法权益,确保合同条款的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方友好协商一致,订立本合同,共同信守。
一、块石标准及供货数量:乙方向甲方供应达到质量标准碎石,预计方,按甲方实际需要的数量分批供货。
二、碎石价格:每立方碎石到场价格为元(含上车费、包装费),此价格为不变价格。
三、供货时间:年月日至年月日期间,甲方根据工程进度需要,提前天通知乙方供货。
四、质量要求:乙方向甲方供应的碎石质量必须符合国家规定标准施工规范要求,并及时向甲方提供质量检验报告单。质量检验数据以实验室检测的报告为准。
五、因乙方未按时供货造成甲方工期延误或因碎石质量原因造成工程返工等一切经济损失由乙方承担。
六、供货方式:施工现场交货。
七、结算和付款方式:甲方在年月日前向乙方预付货款万元,该款项在乙方向甲方供货后的每一期结算中抵作货款。乙方按甲方工程计量期,凭有效发货通知单及甲方认可的相应批量碎石的质量验收单向甲方结算数量和货款。乙方不能出据有效发货通知单和甲方的相应批量碎石的质量验收单,甲方不予结算。
八、违约责任:如一方违约,违约方应承担另一方经济损失。
九、本合同在执行过程中,如发生纠纷,由甲、乙双方应共同友好协商解决。协商不成时,由双流县人民法院裁决。
十、本合同一式肆份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执两份。双方履行完本合同后,本合同自行终止。
甲方:乙方:
公司地址:地址:
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
联系电话:联系电话:
篇5:碎石买卖合同
合同编号:
买方:____________(以下简称甲方)
卖方:____________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信
用基础上,经双方协商一致,订立本合同。
1.产品的名称、规格、数量、单价等
1.1上述“综合单价”已包含了产品采购、装卸(起坡用吊机、趸船、皮带机和基础设施及电耗等)、运输、损耗、电子计量装置、保管、起坡损耗、甲方混凝土工厂损耗、保险、规费、资源税、税金、风险管理、利润及其他一切费用,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。
1.2此单价在合同履行期间内无调整。
1.3乙方供料产地经甲方书面同意变更的,产品综合单价无调整。如甲方不同意变更供料产地的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方需变更供料产地,应取得甲方的书面同意,否则视为甲方不同意。
1.4以上数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2条为准。
2.合同履行期限
自______年______月______日至______年______月______日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前3日通知乙方。
3.质量与技术标准
3.1质量标准:乙方交货时随货交付相关质量证明文件,产品的检验指标能满足的要求。其尺寸、外形、重量以及允许偏差应满足甲方技术标准的要求。材质证明书未按要求交付或者不真实的,产生的甲方损失由乙方负责赔偿。
3.2技术标准:TB______T3043-______《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》;TB10424-______《铁路混凝土工程施工质量验收标准》;GB______T14685-______《建设用卵石、碎石》。碎石的各项技术指标应同时满足以下规范标准要求:
(1)碎石的标准:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-______)、《普通砼用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-______)等、《建筑用卵石、碎石》(GB______T14685-______)、《公路工程集料试验规程》(JTGE42-______)。
(2)设计要求、施工规范:
(3)碎石应选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小、级配良好的连续级配碎石,其最大粒径不大于______mm,选用骨料前应进行碱活性检验,不得采用有碱活性反应的骨料。
(4)混凝土强度等级:
(5)当国家和行业标准有变化时,按新标准执行。
(6)甲方和监理要求:____________。
4.计量方法
4.1采用过磅计量方式,每批次应扣减经甲方实验室测定的含水率部分
5.交货时间、地点及方式
5.1交货时间:乙方必须以甲方提供的材料计划数量组织好分期分批供应材料,每批具体交货数量和时间以甲方的通知为准。
5.2交货地点:甲方指定料场所在地。
5.3交货方式:采用汽车运输,乙方负责供料、运输及装卸,甲方在未验收货品前,一切风险及费用均由乙方负责承担。
6.验收及提出异议
6.1验收时间:收料当时进行取样;验收地点:甲方料场。
6.2验收方式:每批次碎石全部或部分抽样验收。
6.3甲方有权到乙方砂石料料源地或取材场(厂)进行检验,乙方应无条件配合。
6.4甲方和业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查,若抽检不合格,或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足技术规格要求的,甲方有权要求对该批产品按照第6.5条的约定进行处理,由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
6.5甲方如发现产品的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的,应自收到产品后3日内向乙方提出异议和处理意见,但对产品质量的异议不受该时间的限制,随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后,应在3日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约,且甲方有权自行处理收到的产品,造成的损失由乙方自行承担。
6.6乙方应在产品到达交货地点前2小时提前通知甲方,由甲方指定人员在进行现场接收(指定收货人为:______)。产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后,甲方向乙方出具收货单据,指定收货人签字或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认。产品签收的,并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任。
7.结算与货款支付
7.1本合同无预付款。
7.2每月的______日为当月的结算截止日期,甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月砂石料实际收货方量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
7.3货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后7日内,甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例,同比例向乙方支付货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的90%,剩余10%作为质保金,在工程完工后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
7.4货款支付方式:银行转账支付。
乙方指定联系人:______,联系方式:______。
7.5如甲方出现资金困难,乙方同意给予______个月的付款宽限期,在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
7.6本合同质保期12个月,自验收合格之日起计算。为在质保期内,因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后5日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。乙方对所供货物的质量终身负责。
8.甲方义务
8.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
8.2按合同约定支付合同价款。
8.3甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的物品。
8.4按合同约定对物品进行检验和验收。
9.乙方义务
9.1乙方应满足甲方备料要求,并保证其砂石料合法来源,否则,由此造成的损失由乙方承担。
9.2乙方在供应过程中(含生产、运输、装卸)所发生的各种安全事故,包括在船运、码头装卸,公路和施工便道上进行材料运输,均由乙方承担一切责任和损失。
9.3乙方必须做好开采、运输、装卸等过程中的环境保护,遵守国家和行业的有关规定,因违反规定而受到任何处罚的,乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前,道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任。
9.4乙方材料供应应完全服从甲方的协调与指挥,乙方负责向甲方项目上派驻代表,负责材料的协调卸货和计量监督。乙方代表的办公、交通、生活等费用由乙方自行承担。
9.5乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证有关物品无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议,否则,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
10.违约责任
10.1宽限期后甲方仍不能付款的,甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息。
10.2乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的,乙方应按照甲方异议时提出的要求处理,由此产生的责任和费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内,乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的,乙方按本批次所交产品金额的______%支付违约金;逾期超过指定期限______日的,甲方有权解除本合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.3乙方逾期交货的,每逾期一日,按照逾期交货金额的______%向甲方支付逾期交货的违约金,甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购物资,所增加的费用由乙方承担;如逾期超过5日,则甲方有权解除合同,乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失。
10.4乙方不得将材料采购权全部或部分转让给第三者,或交由第三方实际履行,否则甲方有权解除合同,乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
10.5乙方不得擅自停止供货,否则甲方有权重新选择其它供应商签订供货合同,并由乙方承担断货给甲方造成的一切损失。
10.6由于乙方的原因,致使甲方单方解除合同的,乙方在接到甲方书面解除合同通知后,必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料,否则视为乙方其放弃所有权,甲方有权自行处理。
11.争议解决
甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,选择以下第1种方式:①提交______市______区人民法院进行诉讼;②由______进行仲裁。
12.其他事项
12.1本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保。
12.2合同如有未尽事宜,经双方共同协商后签订补充协议。
12.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式四份,双方各执两份。
甲方(章):
法定代表人______委托代理人:
联系人及电话:
开户银行:
账号:
______年______月______日
签订地点:
乙方(章):
法定代表人______委托代理人:
联系人及电话:
开户银行:
账号:
______年______月______日
篇6:碎石买卖合同
合同编号:
签订时间:
甲方:
乙方:
因甲方承建符合公路技术要求的碎石,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。
一、碎石规格:
二、碎石数量:
三、碎石单价:____________m3(或______元______吨)。此单价已含资源费、江河管理费、加工费、便道便桥费、上下车费、运输费、管理利润、损耗、各项税金和其它损失费用及风险费用等一切费用。
四、交货地点及验收方式:碎石交货地点为____________。由甲方专职材料人员在收料场验收,通过收车方或过磅称确定数量,出具由甲乙双方现场签字的“实物收料单”(三联单)。此收料单是双方结算数量和货款支付的唯一依据,涂改无效。对乙方供应的碎石检测验收不合格的,甲方工作人员有权拒绝收购并责令出场,由此造成的经济损失概由乙方承担。
五、交货时间:从______方停止供货时止。
六、结算和付款方式:每月末最后一天,乙方凭有效收料单进行当月结算。甲方根据工程计量支付情况,递次支付______%,通过转帐支付到乙方指定银行及帐户,余额部份待甲方终期计量支付完毕后15天内付清。若乙方委托代理人办理结算或办理现金支付,必须向甲方出具合法、有效的委托书手续。否则,甲方有权拒绝办理结算和支付。
七、由于人力不可抗拒的自然灾害原因,影响乙方供货、甲方收货、造成工程进度滞后、导致支付延缓,均不属违约。
八、乙方应对其所属碎石加工人员和运输人员进行安全教育,凡乙方人员发生的一切事故,所造成的经济损失,概由乙方全部承担。
九、如一方违约,违约方应承担另一方经济损失。
十、在履行本合同中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成时,向双流县人民法院提起诉讼。
甲方(章):______乙方(章):______
公司地址:____________住址:____________
法定代表人(委托代理人):______法定代表人(或自然人):______
电话:______电话:______
篇7:碎石买卖合同
需方(甲方):
供方(乙方):
签订时间:
签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基
础上经过充分协商,就甲方购买乙方砂石事宜,达成如下一致协议:
1、标的物及其数量、价格
1.1甲方向乙方购买砂子,______元______吨,总计______吨;购买石子,______元______吨,总计______吨;总价款为______元。
1.2合同价款的调整:上述1.1款中的单价不得调整;数量为暂定量,结算数量按照甲方实际接受的数量为准,但总量不超过本合同总量,超量部分甲方有权拒付。结算时的合同总价(结算总价)在乙方向甲方供货结束后,按照单价乘以结算数量计算。
1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用,其中已包含了乙方为完成包装、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用。运输由乙方负责,或由乙方委托作为其授权运输单位进行,运费由乙方结付;如乙方无法提供运输,由甲方自行组织运输的,每吨砂子单价下调______元,每吨石子单价下调______元,作为材料运费。
2、质量要求
砂子执行国家标准(JGJ52--92);石子质量要求:执行国家标准(JGJ53—92)。
3、风险负担:砂石毁损、灭失的风险自交付起由甲方承担。
4、砂石交付的时间、地点、方式
4.1月间每月的第______日至第______日。乙方每月应以甲方通知乙方的实际需求量为准供应,但其应供应量余额必须在______年______月______日前供完。
4.3乙方负责将砂石运至前款甲方指定的交付地并将砂石交付给甲方,甲方收到乙方砂石后应向乙方出具收货凭证,该凭证将作为甲乙双方结算的依据。
4.4收货数量以甲方搅拌站过磅数量为准,并按规定扣除合理损耗。合理损耗比例为:______。
5、货物检验
5.1甲方委托乙方在合同编号砂石中抽取试样并检验,砂石签封后,试样保存三个月。甲方对乙方同期编号砂石检验报告认可的,以该检验报告为验收货物质量的依据。甲方不认可的,有权拒收,并可委托北京市有关检验机构对试样重新检验,该检验机构的检验报告为最终结果。如果乙方提供的砂、石达不到合同规定的质量要求,甲方有权拒绝购买并要求乙方承担违约责任。
5.2到场时的租赁物必须在现场地磅验收重量,且双方在磅单上确认,乙方可对磅码结果进行场外第三方复核,场外验收的重量如无误,其磅码费用由乙方承担。
5.3乙方向甲方交付货物之日起45日内,如甲方未以书面形式向乙方提出货物质量问题,视为乙方所交付货物合格。
6、货款的结算程序、方式、时间及地点
6.1结算程序:根据每一批货物验收合格的结果,先由乙方向甲方提交结算报告,甲方收到结算报告后,由甲方项目相关人员在15日内审查完毕并签署意见,同时将签署意见的报告送交甲方物资部及审计部,审核确认后,按本合同约定的付款额度支付货款。货物供应完毕,双方最终应以书面形式,办理结算手续,未经双方结算确认的,甲方有权停止支付余款。属于结算单据及和其有关的函件,均须双方签字并加盖公章,否则不予认可。
6.4应以下列第______种方式进行:①汇兑(信汇或电汇)、②票据(支票或汇票)、③现金。
6.5付款地为甲方营业地。
6.6乙方指定其员工为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
7、违约责任
7.1本合同中违约金的计算以上述1.1款中列明的合同总价(暂定总价)为依据。
7.2向甲方支付违约金;逾期交付超过日的,甲方有权解除合同,乙方应当按合同总价的______%向甲方支付违约金。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应当赔偿。
7.3乙方提供的砂石质量不符合合同的约定,甲方有权拒收,并要求乙方在指定的时间内给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方应在甲方规定的时间内予以更换,且每日按合同总价款的万分之______向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此而蒙受的一切损失。如乙方未能在甲方规定的期限内予以更换,视为乙方无法继续履行本合同,甲方有权解除合同,乙方应当按合同总价的______%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而蒙受的一切损失。
7.4甲方未按本合同的约定支付合同价款的,向乙方支付违约金累计数额不能超过本合同总价款的______%。
7.5乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额______%的违约金。
8、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
9、纠纷解决方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交北京仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁,仲裁是终局的,对双方均有拘束力;
第贰种:任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10、其他约定事项
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的,该权利转让无效,对本合同他方不产生法律约束力,并视为该方违约,该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。
买受人向出卖人发出的任何文件资料及指令,按以下出卖人提供的联系方式均应被认为已经送至出卖人。
甲方(盖章):
法定代表人:
单位名称:
单位地址:
邮政编码:
乙方(盖章):
法定代表人:
单位名称:
单位地址:
邮政编码:
日期:
篇8:建筑买卖合同
第二条本约建筑买卖价款总额___万___仟___佰___拾元整(本价款包括拆迁补偿及整地等费用)。其付款办法如下:
第一期:人民币___万___仟___佰___拾元整于订购时交付。
第二期:人民币___万___仟___佰___拾元整于签约时交付。
第三期:人民币___万___仟___佰___拾元整于房屋开工时交付。
第四期:人民币___万___仟___佰___拾元整于壹楼地板完成时交付。
第五期:人民币___万___仟___佰___拾元整于贰楼地板完成时交付。
第六期:人民币___万___仟___佰___拾元整于叁楼地板完成时交付。
第七期:人民币___万___仟___佰___拾元整于肆楼地板完成时交付。
第八期:人民币___万___仟___佰___拾元整于伍楼地板完成时交付。
第九期:人民币___万___仟___佰___拾元整于交屋时交付。
第十期:人民币___万___仟___佰___拾元整于办妥抵押贷款时交付。
贷款部分并应另行支付自交屋后,至乙方取得该贷款时止,依银行放款利率计算利息。若甲方于房屋开工后始行承买,应于签约时一次付清所应交付的前面各期款项。若甲方以支票付款,倘支票全部或一部分不能兑现时,视为违约。
第三条甲方于接到乙方缴款通知时三日内,应准时交付当期款项,若未按约定日期交付时,其延迟欠缴金额应依银行放款利率计算利息予乙方。惟甲方的延迟缴款不得超过一星期,若超过一星期,经乙方催告仍未缴付时,视同甲方自愿放弃承买权利,无须乙方以甲方违约的声明通告,乙方即可将甲方已缴款项全部无条件没收,充作乙方房屋兴建工程上所受损害的赔偿。至所承买的土地,由乙方另行处理,若甲方于签约付款后自愿解除契约时,该已缴付的各期款项,应由乙方全部无条件没收,甲方不得有任何异议。
第四条若各期土地价款缴付后,对于应缴付的'房屋买卖各期款项有房屋买卖契约书第三条规定现象发生时,甲方所已缴付的土地价款,亦由乙方无条件没收,甲方绝无异议。
第五条本约土地,非经乙方同意,甲方不得擅自让与第三者,若因此可归责于甲方的事由,导致发生纠纷时,应由甲方负责处理,概与乙方无涉。
第六条本约土地,乙方保证来历清白,而无任何纠葛,若有第三者主张异议时,无论产权或债务的纠葛,均由乙方负责理清,不得连累甲方,若因纠葛致使甲方受有损害时,乙方愿负赔偿责任,绝无异议。
第七条本约土地所有权移转登记,与地上房屋同时办理,并于交屋时一并点交。于点交之日以前,乙方如有应缴而未缴的任何税费,悉由乙方负责缴清,点交之日以后,由甲方负担。
第八条本约土地,于办理所有权移转登记时,甲方的权利人名义,应与地上房屋甲方的权利人名义相符,俾使产权清楚一致以利登记。
第九条本约土地所有权移转登记等一切手续,由乙方特约的登记代理人统一办理,所需甲方有关的书件证章,经乙方通知,应即提供配合办理,至所需印花税、地政规费、代书费等由甲方负担,并按通知期限内缴付乙方。土地增值税依法由乙方负担。
第十条本约土地,未点交前如遇天灾地变或其他非可归责于甲方的原因致受有损害时,由乙方负责,概与甲方无涉。
第十一条本约有未尽事宜,适用社会一般惯例或现行有关法律的规定。
第十二条本约同文一式两份,双方各执一份为凭。
甲方姓名:______________
住址:__________________
身份证号码:____________
乙方姓名:______________
住址:__________________
身份证号码:____________
_______年______月_____日
篇9:建筑钢材买卖合同
建筑钢材买卖合同
建筑钢材买卖合同被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》,Z某和C某在合同落款处签名,被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价,又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据,也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20底依约送货,共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元,余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答复。此时适逢金融危机,原告经受极大资金压力,遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后,经周密调查,掌握Z某被告的'工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人,原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同,该合同相对方应为被告公司,同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任,律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元,并起诉Z某、C某为共同被告,要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任,同时向法院申请诉讼保全,全额冻结了被告公司的银行账户,保证了债权的实现。
诉讼中,被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩,并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉,要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险,我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解,经法院主持调解,双方达成调解协议,被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现,我方遂申请撤诉。
篇10:建筑工业用品买卖合同
建筑工业用品买卖合同
出卖人:________________________________
买受人:________________________________
合同编号:______________________________
签定地点:_______________________________
签订时间:______________________________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 交(提)货时间及数量合计
合计人民币金额(大写)
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条质量标准
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:
第四条包装标准、包装物的供应与回收:
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的'物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。
第八条交(提)货方式、地点:
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:
第十条检验标准、方法、地点及期限:
第十一条成套设备的安装与调试:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列地--种方式解决;
(一)提交--仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同子--起生效。
第十八条其他约定事项:
出卖人: 买受人:
鉴(公)证意见:
出卖人(章): 买受人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
鉴(公)证机关(章)
经办人:
年 月 日
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
篇11:水泥稳定碎石成品料买卖合同
水泥稳定碎石成品料买卖合同
买方(以下简称甲方)
供方(以下简称乙方)
根据我国合同法及相关法律的规定,甲乙双方经友好协商,就宿松路水泥稳定碎石成品料的购销达成协议如下:
一、工程概况:
1,工程名称:
2,建设单位:
3,施工单位:
4,工程地点:
5,运输距离:
6,供货时间:
二、水泥稳定碎石数量与质量验收确认:
1,合同数量:
2,质量标准:
3,验收确认:
三、水泥稳定碎石单价与付款结算方式:
四、甲方责任:
1, 甲方应按合同规定及时支付货款;
2, 甲方应提前24小时以有效方式通知乙方送货数量与送达地点;
3, 甲方应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及安全作业环境,并应安排专人负责现场车辆调度,保证乙方车辆及人员安全、以及车辆驶出现场达到环保要求;
4, 作业现场如发生民扰导致纠纷,由甲方负责协调解决;
5, 对于运送到的水泥稳定碎石料,甲方应及时在规定时间指定卸货并组织摊铺,避免窝工及影响质量;
6, 甲方应指派专人负责对乙方运送的货物进行验收并签字确认。
五、乙方责任:
1, 乙方应按合同规定保质保量如期供应货物;
2, 乙方应按要求在规定期间内向甲方提供相关的技术质量资料;
3, 供货前乙方应联系甲方到现场实地考察,并对相关人员进行交底;
4, 乙方在现场必须服从甲方调度,积极配合甲方,提供优质服务;
5, 出现疑义应及时向甲方联系确认。
六、不可抗力与争议解决:
1,甲方不能及时付款,则因此造成的工期拖延由甲方自行承担;
2,乙方因自身原因不能交货的,每逾期一天,按合同总货款的0.1%偿付违约金。
3,乙方所交水稳质量不符合本合同和技术协议规定的',由乙方负责承担发生的实际费用,因此延期交付的,还应承担逾期交货的违约责任;
4,甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分免予承担违约责任。
七、其它约定:
1、如无其他约定,按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后10天内付请。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由甲方所在地人民法院裁决。
3、本合同经双方签字盖章后生效,终止于合同完全履行或其它解除事由出现时。
4、本合同未尽事宜,双方另行协商。
5、本合同一式两份,双方各持一份,具同等法律效力。
甲方委托人: 乙方委托人:
甲方盖章: 乙方盖章:
日 期: 日 期:
篇12:建筑家具买卖合同协议书
,
第四条 定做家具图纸提供办法及要求:________________________________________
第五条 交货时间: _______________________________________________________
第六条 交(提)货方式、地点: __________________________________________________
第七条 运输方式及费用负担: __________________________________________________
第八条 检验标准、方法及提出异议的期限: ________________________________________
第九条 付款方式及期限:______________________________________________________
第十条 违约费任:___________________________________________________________
篇13:北京市建筑工程建筑砂浆买卖合同
买方(甲方):__________________________________
卖方(乙方):__________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程建筑砂浆(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。
第一条 使用货物工程概况
1.工程名称:__________________________________
2.工程地点:__________________________________
3.建设单位:__________________________________
4.施工单位:__________________________________
5.监理单位:__________________________________
6.使用部位:__________________________________。
第二条 货物的基本情况
货物名称
等级强度
单价
(元/吨)
数量
(暂估)
合计
备注
总价款:大写: 小写:
货物质量执行__________________________________________标准。
包装标准:____________________________________________。乙方应当在货物包装上注明生产日期和使用期限。
本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。
第三条 付款方式
1.双方约定按以下第________方式付款:
(1)按月付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,每月______日前支付上月供货货款的'______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(2)按供货量付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,乙方每供货达到____________后______日内,甲方支付该批货物价款的______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内,甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(3)其他方式:____________________________________________。
2.甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。
- 级配碎石施工方案2023-01-17
- 通用的防水材料买卖合同2022-12-11
- 二手房地产买卖合同2022-12-11
- 企业货物买卖合同2022-12-17
- 正式的计算机软件买卖合同2023-10-03
- 二手房买卖合同与注意事项2023-10-05
- 贵州省机动车买卖合同2024-06-24
- 个人集资房买卖合同2024-06-24
- 红木买卖合同精选2022-12-11
- 次新房买卖合同2023-12-25