承包房地产合同

时间:2023年03月01日

/

来源:丁真和小马珍珠

/

编辑:本站小编

收藏本文

下载本文

下面就是小编给大家带来的承包房地产合同,本文共11篇,希望能帮助到大家!本文原稿由网友“丁真和小马珍珠”提供。

篇1:房地产项目承包的合同

甲方: 身份证号:

乙方: 身份证号:

依据中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同法及其他相关法律法规之规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的实际情况,甲乙双方就本工程的有关事项,订立本合同

一、工程对象:甲方修私房一栋。地点:民安镇龙凤路(茶亭)

二、承包方式:全包工程(乙方包工、包料、包拆、包建)

三、工程内容

旧房的拆除、新建楼房的基础工程、主体工程、外墙涂料工程、1~5层的室内装修工程(内墙面抹灰;内墙、天棚888涂料;室内地面砖;入户防盗门;室内木门;外窗铝合金窗;一楼外窗安装不锈钢防盗窗;室内水电安装)、6~7层室内装修(入户防盗门;室内抹灰;外墙铝合金窗安装;其他装修由甲方负责)、建筑垃圾清理。总建筑面积838.78平方米。(见设计图),混凝土采用商品混凝土。

四、承包价格

房屋竣工后,按施工图纸及预算清单进行验收,建筑面积按国家标准计算,单价为每平方米700.00元。

1、施工所用材料经甲方同意后使用,但价格不超过乙方报价。

2、本工程为一次性全包价,凡因工资、材料费、机械使用费和其他相关费用在施工期间发生变化,工程造价不进行调整和补偿。

五、安全责任及工程质量

1、严格按照甲、乙双方共同认可的设计图纸及工程报价的要求施工,如有更改,需经双方共同协商认可。

2、因质量及事故导致的一切责任均由乙方承担,施工过程中发生的安全事故或造成施工人员和第三人员的损害事故,均由乙方承担。施工过程中对周边建筑物的损坏,由乙方负责修复或赔偿。

3、工程验收必须达到合格,施工期间随时接受甲方或甲方委托的工程技术人员和设计人员的监督,施工所用材料必须是达标的合格产品。

六、付款方式: 分五次付清。

1、第一次:房屋破土动工时,甲方预付工程款10万元。

2、第二次:房屋二层打板后付工程款10万。

3、第三次:房屋第四层打板后付毁程款10元。

4、第四次:主体工程完工付工程款10万元。

5、第五次:剩余工程款待房屋完工验收合格后支付。

七、工期:本合同工期自20xx年9月18日起至20xx年3月31日完工。

八、工程验收

本工程由甲方委托县建筑工程质量监督部门验收,乙方需提前十天提出验收申请。

九、违约责任

1、乙方工程质量不符合图纸及合同规定的,乙方必须无偿修理或返工,由于修理或返工逾期交付的,支付违约金。

2、如设计图纸出现有影响工程质量安全不合理的地方,须经相关部门专职与设计人员共同协商解决。

3、乙方不得以工资、材料费机械费和其他相关费用违约,如有违约甲方有权解除合同,另行施工,因此造成的一切损失由乙方自行承担,甲方概不负责。

4、如乙方没有按合同工期完工,每延期一月乙方向甲方交付罚金1000元。

十、附则

如有其他未尽事项,须由甲、乙双方共同协商解决,本合同一式四份,自双方签订之日生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

年 月 日 年 月 日

篇2:房地产项目承包的合同

发包方: (以下称甲方)

承包方: (以下称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,遵循平等、自愿、公平和诚实互信的原则,为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系,现经双方协商同意以下条款并签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 棚户区改造项目

2.项目命名:

3.工程地点:

4.工程内容:本项目1#、2#、3#、4#楼共四栋,八层,框混结构,建筑面积约平方米。由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。

5.工程总造价:约 万元左右。

二、承包方式及单价

甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。单价为 元平方米,工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。大包干的施工内容为:

1.地基、基础、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。

2.所承建工程建安税。

3.进户门采购安装价格在 元/条左右的新防盗门。

4.层面隔热及防水工程。四周硬化乙方负责0.5m内。

三、工程款支付方式

1.经甲、乙双方友好协商,本项目乙方自愿垫资从基础到 层主体完工。乙方安装 层预制楼面板完工时,甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的 %。主体工程竣工验收“合格”后。甲方付给乙方主体工程总造价款 %。

2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。

3.垫资款在乙方做完二层,甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。

4.该项目全部竣工,经甲、乙双方会同相关部门验收“合格”后,按实际结算额在 个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %,剩余的 %作质保金,在 个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。

5.为确保本项目保质、保量按期完工,乙方应交给甲方 万元保证金,该保证金在本承包工程项目基础全部完工时一资性退还给乙方。(保证金不计息)。

6.甲方与乙方结算定案时起,在 个月内甲方付给乙方剩余工程款,如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时,甲方以本项目门面或住房按市场现行销售价低于 %抵给乙方作工程尾款。

四、甲、乙双方职责

1.甲方责任

(1).负责做好拆迁、立项、规划、报建、三通一平(即水通、电通、路通,原则上不影响工程进度)

(2).提供完整的'建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)

(3)协助乙方处理施工中的疑难问题,乙方不负责处理周边关系,如需乙方处理周边关系,一切费用由甲方承担。

(4)甲方派驻工地代表 同志负责全面总施工管理,并搞好技术交底。

2.乙方责任

(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。(甲方不再计付给乙方临时设施费)

(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)报送给甲方。

(3)乙方派驻工地代表人 同志。

五、工程工期

1.根据国家工期定额和实际需要,双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自 年 月 日开工,至 年 月 日工程竣工验收“合格”交付给甲方使用。

2.如遇下列情况,经发包方驻工地代表签证后,工期相应顺延:

(1)按施工准备规定障碍物未能清除影响进场施工;

(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。

六、工程质量

1.本工程质量必须保证“合格”工程,争创优良工程。

2.乙方必须严格按照施工图纸,说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规定的标准进行和施工,并接受甲方派驻工地代表的指导与监督,必须服从监理方的监管。

3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量“合格”证,未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意后方可进入,否则视为论虚作假不“合格”产品。

(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证后方可使用。

(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章后方可进行下一道工序施工。基础超升的部分,甲方必须按实际结算给乙方。

(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。

(5)乙方在施工中发生抽量事件,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案,重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲

方等部门共同磋商处理。

七、施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸,作为施工中的有效依据,开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。

2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸,乙方才予以实施。图纸增加的项目,甲房另外按取费标准计取给乙方。

八、工程验收

1.工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定,施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

2.工程施工地下基础隐蔽工程必须有验收签证,工程竣工质量经当地质量监督部门检验“合格”后,甲、乙双方及时办理验收签证手续。

3.工程竣工验收“合格”后甲方方可使用,在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修,其保修范围和期限按国家现行法律、法规、规范、参照本合同及有关文件规定执行。

九、双方违约责任

甲方

1.未能按照合同通知规定的开工期限,拖延一个月尚未能开工,甲方应付乙方10万元补偿金。

2.因甲方报建等各项手续未到位,被有关部门责令停工所造成乙方停工的损失由甲方负责,并按停工时间延迟施工工期。包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。

3.工程未经验收提前使用,由此而发生的质量和其它问题由使用方承担责任。

乙方

1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续,正式开工,如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方,以此类推。

2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建,甲方有权终止合同,乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。

3.工程质量不符合规定的,负责无偿整改或返工。

4.教育好工程施工队伍所有人员,决不准在施工现场、闹事,每出现一次罚款1000元,依此类推。

5.乙方要抓好施工安全管理,有违反施工安全的人和事,甲房每发现一次处罚乙方100元/次(当场兑现)。

6.所有进入施工现场 的人员未带安全帽,每人每次罚款50元。

7.未按合同工期交房给甲方时,每延误一天罚款5000元,依此类推。

十、纠纷解决方法

1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。

2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程,不能违章作业,注意人身和财产的安全。在施工期间发生的安全和人身伤亡事故全部由乙方承担,重大安全伤亡事故乙方承担98%,甲方按人道主义承担2%的责任。(人力不可抗拒的自然灾害除外)

3. 费用分摊:甲方承担工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承担工程检测费。按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承担,属于甲方负责的费用均由甲方承担。

十一、附则

1.本合同一式陆份,甲、乙双方各持二份,其余由甲方报送相关部门备案存档。

2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,加盖公章即生法律效力。

3.本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议一样具有法律效力。本合同在该项目结算付清余款一年内失效。

甲方(发包方)盖章: 乙方(承包方)盖章:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开户账号: 开户账号:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

篇3:房地产项目承包的合同

甲方: 法人代表:

乙方: 法人代表:

根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。

一、工程概况

1、工程项目名称: 号楼

2、工程施工地点:

3、结构形式:砖混结构、七层、建筑面积平方米。

【附承包人工程项目一览表(附件一)】

4、工程立项文件:

5、资金来源:乙方自筹部分底垫金,甲方分期付款。

二、承包范围

1、定额全包。

2、不包括的工程范围:屋顶保温层、外墙保温层、内门、外墙按涂料算。

三、工程期限

本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延;

1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的 原因等,工期顺延;

2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。

四、质量标准

1、工程验收标准,甲方按照图纸的规定执行。

2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗在后期的安放时与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的地面要平整完好,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。

五、合同价款

1、合同总价(大写) 元,小写 元。(其中工程预留金 元,零星工作费 元,安全防护、文明施工措施 元,工程分承包和材料购置费 元,总承包服务费 元。)

2、综合单价:详见承包人报价书。(附件二)

六、组成合同文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及附件

4、本合同条款

5、标准、规范及相关技术文件。

6、图纸

7、工程清单

8工程报价及预算书

七、付款方式

根据本工程进度按每层建筑实际面积核算,每栋楼分四次付款。每次按完成工程量的25%付70%、笫四次剩余总量的30%待竣工验收后付清、其中扣5%的质量保证金。

八、双方责任

1、甲方责任:

甲方向乙方提供建筑施工图;

负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; 、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料,及时到位,保障乙方正常施工;

④、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。

2、乙方责任

参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;

按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合;

③ 、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;

⑤、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方

提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;

⑥、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。每道工序完成后,分部分项的检查验收,待验收合格后,方可进入下道工序施工;

⑦、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则,出现任何伤亡事故及财产损失,由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。

九、其它

1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;

2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。

3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日

篇4:房地产项目承包的合同

发包方: (以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务,乙方有承接实施该工程的施工资质和能力,甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担,双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议:

第一条:工程概况

1.1 工程名称:春熙路群光大陆广场临设围护工程

1.2 工程地点:成都市春熙南路,联升项规划红线外。

1.3 承包管理范围:临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层,建筑面积约m2)。包干范围包括基础、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。

1.4 承包方式:双包,即包工包料。

第二条 工程工期:

总工期20天,不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为:基础施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自4月1日起——4月20日止。

第三条 工程质量:

3.1 按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项目、一般项目达到合格标准;观感评定达到好的标准。

3.2 严格按照业主签字认可的施工图进行施工。

3.2 工程质量合格,观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司要求。

3.3 质量保修期2年。

合同价款、结算及支付方式:

4.1 工程暂定总造价为200万元,大写:贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准,最后以结算为准,其中广告、灯箱制作安装由乙方分包,费用为25.8万元,甲方另支付乙方5%的分包管理费。)

4.2 结算方式:工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—2000)及相关配套文件进行结算,取费级别为三级Ⅰ档。

4.3 费用支付方式:基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%,工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%,留5%质保金,一年后一周内支付。

第五条 乙方责任

5.1 按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。

5.2 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。

5.3 负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作,处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。

第六条 工程保修

6.1 本工程保修期为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。

6.2 若本工程发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内完成保修。

第七条 乙方责任

7.1 负责按时、按质完成本工程施工任务。

7.2 按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。

7.3 施工期间应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《中华人民共和国安全消防条理》和其它相关的法规、规范。并严格采取安全防护、防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。

7.3 乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理,并积极主动做好相关部门的配合工作,做到礼貌合作。

第八条 甲方责任

8.1 按时向乙方提供本工程施工设计图。

8.2 负责按4.3条之规定按时、足额支付工程款项。

8.3 协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。

第九条 违约责任

9.1 违约方承担违约责任。

9.2 因乙方原因造成工期每延后1天,每天应承担2000元/天的违约责任;因甲方不按时付款,按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。

第十条 其他约定

本工程施工完成后,甲方将本工程的第二层交由乙方管理。

本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份,甲乙双方各执三份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

甲方代表 : 乙方代表:

地址: 地址:

电话: 电话:

日期:

篇5:承包简单合同

甲方:_____________________

代表人:___________________

乙方:_____________________

依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则,经甲、乙双方友好协商,就土地承包事宜达成如下条款,以兹共同遵守。

一、甲方将黄河土地___________亩经营权交给乙方。甲方的土地不能有任何争议、纠纷和债务。

二、合同期限从______年____月____日起到_______年_____月_____日止。

三、本合同期限内按每亩_____元,总计______元,在_____年_____月____日前一次性结清。

四、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权,但不能改变土地用地性质,甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式,乙方要认真管理好甲方的土地,不得让别人占用,及时除草,不能留下杂草,保养、平整好每块土地,不得损坏。

五、如因国家工程需要变更土地用途,长期占用,一次性赔偿金应归滕庄村民所有。

六、本合同自双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字:__________

乙方签字:__________

_____年___月___日

_____年___月___日

篇6:承包简单合同

转让方(以下简称甲方):_________

受让方(以下简称乙方):_________

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[__]145号)等有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。

第一章转让矿业权的基本情况

第一条转让采矿权许可证载明:

采矿权人:_________,许可证号:_________,矿山名称:_________,经济类型:_________,开采矿种:_________,开采方式:_________,生产规模:_________,矿区面积:_________km2,发证机关:__________________,有效期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第二条转让采矿权属所有,该矿权无权属争议,其中占股份_________%,占股份%,占股份__________________%,占股份_________%。

第三条转让采矿权位于,矿区坐标为:拐点号___________坐标y坐标

第四条转让采矿权的开发利用情况(由转让双方说明):

其它。

第二章转让价格、支付方式及权益实现

第五条甲方将采矿权以方式于年月日在转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方,转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万_________元整(小写:¥_________元)。(合作:甲方占_________%,乙方_________%;重组改制:甲方占_________%,乙方_________%;等等)

第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。

1、本合同签订日起日内,一次性付清上述采矿权转让成交金额。

2、按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款:

其它。

甲方开户银行:_________。

甲方账户名称:_________。

甲方账号:_________。

第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后,甲方应当按时提供规定的全部资料,并协助乙方办理相关手续。

第八条乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务:

1、矿山环境保护综合治理,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;

2、地质灾害治理方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;

3、土地复垦方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。

4、采矿权价款共计矿权总价款为万_________元,年已缴纳万_________元,剩余价款_________万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳:_________年缴纳_________万元,年缴纳_________万元,年缴纳_________万元。

5、其它法定履行义务转让后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。

第三章违约责任

第九条如果一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任。

第十条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:

1、方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

2、方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

第四章适用法律及争议解决

第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十二条因履行本合同发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按本条第项规定的方式解决:

(一)向仲裁委员会申请仲裁;

(二)向人民法院起诉。

第五章附则

第十三条本合同未尽事宜,可由双方另行协商,达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立,与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同共页,一式份,具有同等法律效力,甲、乙方各执份,矿业权转让交易业务承办机构份。

甲方:(公章)_________

乙方:(公章)__________________

签订时间:

篇7:承包简单合同

承包方(甲方):

发包方(乙方):

为了推广农业科学技术,改变传统陈旧的农业耕作形式,促进经济发展,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中和人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿原则,经双方共同协商,签订本合同。

一、乙方将其所属耕地__亩给甲方承包经营。

二、承包期自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日成为止,共xx年。

三、甲方所承包的土地使用权总价款为每年人民币元整,付款方式为每年年底结算当年的费用,不满一年从第二年开始结算。乙方出具加盖社区村委会公章的正规发票或收据。

四、乙方要尊重甲方的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,甲方对所承包的土地有独立的经营管理权、使用权和继承权。

五、甲方在合同履行期内除向乙方交纳承包款外,不对其负责任何名目的费用。

六、乙方保证该土地界线与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由乙方负责协调处理,如由此给甲方造成经济损失,由乙方负责赔偿。

七、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向甲方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。如若有不可抗力的情形发生,造成双方不能履行合同时,允许双方变更或解除合同,且互不追究违约责任。由此造成的损失,双方各自承担。

八、合同承包期内,乙方不得擅自收回承包地;不得因承包负责人的变动而变更或者解除合同。不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。合同期满后,如甲方愿意继续承包经营,在同等条件下,甲方享有优先权;如甲方不再继续承包经营,地上建筑物、构筑物及其他附着物归甲方所有。乙方对甲方的经济投入合理作价,作价款一次性付给甲方。

九、本合同签订后,双方必须认真履行。如发生纠纷,双方可协商解决,协商不成时,可到农村集体经济承包合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接到人民法院起诉。如有一方无故违约或终止合同,应向另一方支付违约金__ 元,并赔偿 其所造成的经济损失。

十、本合同签订后,不得因合作社法定代表人、村负责人或承办人的变动而变更或解除合同。

十一、本合同一式三份,甲乙双方各一份、公证处一份。

甲方(签字或盖章):

乙方(签字或盖章):

日期:

篇8:房地产合同

上海市房地产经纪委托合同

(合同编号:         )

委托人(甲方):

受托人(乙方):

第一条   依据国家有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就乙方接受甲方委托,为甲方【出售】【出租】房地产提供经纪服务事项达成一致,订立本合同。

第二条   甲方委托乙方【出售】【出租】房地产,委托房地产的基本情况见附件一。

第三条   委托期限自______年______月______日起至______年______月______日止。除甲、乙双方另有约定同意延期外,逾期视作本合同自行终止。

第四条 乙方为甲方提供的经纪服务项目包括:

(一)【出售】房地产权籍调查、使用状况调查、行情调查、确定成交意向、通过网上操作系统订立交易合同、办理产权过户等。

【出租】房地产权籍调查、使用状况调查、行情调查、确定成交意向、通过网上操作系统订立交易合同等。

(二)

第五条   甲方保证对委托房地产拥有合法处置权利,向乙方提供房地产的真实情况,在委托期限内及委托期限到期之后的     个月内,不与乙方介绍过的客户私下成交。

第六条   乙方应按委托事项之要求为甲方提供经纪服务,并按甲方要求及时报告业务处理情况。

第七条佣金支付

【买卖】乙方完成本合同约定的经纪服务事项后,甲方按照下列第       种方式计算和支付佣金:

(一)按该房地产成交金额的_____%支付给乙方。

(二)按约定金额人民币_           ________,(大写)          元支付给乙方。

【租赁】乙方完成本合同约定的经纪服务事项后,甲方按照下列第       种方式计算和支付佣金:

(一)按该房地产【月】【季】【年】租金金额的     %支付给乙方。

(二)按约定金额人民币                  元,(大写)          元整支付给乙方。

第八条 甲、乙双方协商一致变更或者解除本合同的,乙方应当及时通过网上操作系统进行变更或者撤销。

第九条 甲方或者乙方违反本合同约定的,应当按照法律、法规的规定承担违约责任。

第十条 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,按下列第     项解决:

(一)向         仲裁委员会申请仲裁;

(二)向法院提起诉讼。

第十一条 本合同壹式________份,甲、乙双方各执________份。

补  充  条  款

―――――――――――――――――――――――――

(粘贴线) (骑缝章加盖处)

甲方(一):

【身份】【 】证号:

【居住】【注册】地址:

邮政编码:

代理人:

联系电话:            手机:

【本人】【法定代表人】(签章)

甲方(二):

【身份】【 】证号:

【居住】【注册】地址:

邮政编码:

代理人:

联系电话:                 手机:

【本人】【法定代表人】(签章)

甲方(三):

【身份】【 】证号:

【居住】【注册】地址:

邮政编码:

代理人:

联系电话:                  手机:

【本人】【法定代表人】(签章)

年   月   日签于:

乙方(名称):

营业执照号码:

【营业】【注册】地址:

邮政编码:

联系电话:

房地产执业经纪人         (签章):

房地产执业经纪证书(编号):

联系电话:

年   月   日签于:

附件一 委托房地产信息

基本信息

产权证号

权利人

小区名称

房屋结构

篇9:房地产合同

上诉人杨媚因商品房买卖合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院顺法民一初第00852号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

甲方:___________________________

法定代表人:_____________________

住址:___________________________

邮编:___________________________

联系电话:_______________________

乙方:___________________________

身份证号:_______________________

住址:___________________________

邮编:___________________________

联系电话:_______________________

本租金补贴协议由上列各方于_______年______月______日在____________市订立。

鉴于:________________________________________________________________

双方经协商一致,达成租金补贴协议,协议如下:

第一条 经甲方认定,乙方家庭原住本市_________(该房性质为_________),核定安置乙方家庭_____人为廉租住房安置对象

乙方家庭成员具体如下:

______________________________________________________________________。

对此,乙方表示认可和接受,并且经乙方家庭成员全体一致同意,由乙方代表家庭全体成员与甲方订立本协议。

第二条 经乙方自愿选择,甲方采取租金补贴形式,安置解决乙方家庭全体廉租对象住房困难。

第三条 乙方家庭原人均居住面积_________平方米,现按安置人均居住面积达到_________平方米标准。甲方每月补贴乙方租金人民币_________元。由乙方家庭自行租赁房屋,以解决居住困难。

第四条 乙方与他方所订立房屋租赁协议须经甲方备案,由甲方开具“_________市城镇廉租住房租金补贴发放通知书”交给乙方,由乙方交房屋出租人。出租人按季度领取租金补贴。

第五条 乙方与他方订立租金标准低于补贴的,甲方按协议发放补贴;高于补贴标准的,超过部份由乙方自理。

第六条 乙方必须将补贴用于租房。

第七条 如有下列情况之一,甲方将停发租金补贴

(一)乙方家庭的人均收入连续_________年超过本市城镇居民最低生活保障标准的;

(二)虚报、隐瞒有关情况或者伪造有关证明;

(三)将租金补贴挪作他用;

(四)伪造租赁协议。

第八条 如乙方因虚报情况,则甲方将取消乙方在_________年内申请廉租住房的资格。

第九条 违约责任

(一)甲方的责任

(1)如果甲方未按本协履行,则乙方可要求甲方按协议履行。

(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

(二)乙方的责任

(1)如果乙方违反本协议,则按本协议第七条,第八条承担违约责任;

(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第十条 生效条件

本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。

本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):_______ 乙方(签):________

法定代表人(或授权代表)(签):_____________

篇10:房地产合同

董志江与河南华彬房地产有限公司(以下简称华彬公司)买卖合同纠纷一案,河南省新乡市红旗区人民法院于XX年11月16日作出()红民一初第777号民事判决,董志江不服向本院提起上诉,本院于XX年6月13日作出()新民二终第89号民事判决,已经发生法律效力。再审申请人董志江不服,又向河南省高级人民法院申请再审,河南省高级人民法院XX年8月31日作出()豫法民申第00047号民事裁定,指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

董志江一审诉称:其是双桥商场地下室010号房主,XX年5月16日,华彬公司在不具备拆迁主体资格且无《房屋拆迁许可证》的情况下,隐瞒事实真相,与其签订拆迁协议,并以显失公平的低价629元/㎡对原告做了货币赔偿,华彬公司采取欺诈行为,违法签订拆迁协议,且协议显失公平,请求撤销双方所签订的拆迁协议。

华彬公司辩称:双方于XX年5月16日自愿签订拆迁协议书,且双方在协议生效后XX年5月24日履行完毕,双桥商场《房屋拆迁许可证》于XX年3月6日正式颁发,新乡市建委同日发布了双桥商场拆迁公告,至今已两年半有余,董志江的起诉超出诉讼时效,请求驳回其起诉。

原审法院查明:董志江于1990年11月20日自新乡市统建办处以23236.5元的价格购买了新乡市双桥商场地下室010号房屋,成为该房屋实际所有人,双桥商场建成后长期经营不善,至XX年华彬公司向有关部门申请拆除双桥商场建设华彬阳光广场,同年4月3日、5月11日,新乡市计划委员会分别以批复、会议纪要的形式批准了该项目的实施。XX年5月16日,董志江与华彬公司协商签订拆迁协议书一份,由华彬公司以董志江购房时的价格23236.5元作价补偿给董志江,董志江将房屋交由华彬公司,并领取了奖金及补助费24884.58元,同年5月24日董志江从华彬公司领取了该款并出具了收据。至XX年3月6日,新乡市建委以新建拆()3号文下达了关于河南华彬房地产有限公司对双桥商场拆迁改造的公告,明确了拆迁人为华彬公司和受委托拆迁人为市房屋拆迁安置处,规定该地段的拆迁政策按国务院305号令《城市房屋拆迁管理条例》、新乡市人民政府第19号令《新乡市城市房屋拆迁管理实施办法》和市政府新政()7号文件的规定执行。同日,市建委还给华彬公司下发了房屋拆迁许可证,至XX年7月21日,董志江以华彬公司不具备房屋拆迁许可证的情况下非法拆迁为由诉至法院,要求撤销其与华彬公司于XX年5月16日所签订的拆迁协议书。

原审法院认为:董志江与华彬公司于XX年5月16日签订的协议,由华彬公司按董志江1990年时购买双桥商场地下室010号房屋的价格支付给董志江,董志江将房屋交付给华彬公司,虽然该协议是按拆迁协议的格式合同形式签订,但该房在华彬公司取得后直到XX年方拆迁完毕,且华彬公司在签订该协议时是以取得该房屋所有权为目的,双方之间不符合房屋拆迁合同关系的法律特征,应认定为房屋买卖合同关系,双方在该房屋买卖交易时就价款数额协商后自愿达成协议,未违反法律强制性规定,为有效合同,且实际履行,应予确认。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、《中华人民共和国民法通则》第五十五条、第五十七条之规定,判决:驳回董志江的诉讼请求。案件受理费100元,其他诉讼费200元,共计300元,由董志江负担。

董志江不服原审法院判决,向本院上诉称:被上诉人华彬公司未取得拆迁许可证即以拆迁人名义与上诉人订立拆迁协议,并拆除双桥商场010号房屋,违反了《城市房屋拆迁管理条例》第六条的规定,拆迁协议应属无效协议。另被上诉人华彬公司货币补偿给上诉人的23236.5元,没有经过评估机构的评估,该价格显失公平。请求二审法院撤销原审法院判决,撤销双方签订的拆迁协议。

被上诉人华彬公司辩称:一、原审中上诉人董志江的诉讼请求是要求撤销双方签订的拆迁协议,而二审中上诉人董志江又主张合同无效,上诉人董志江的诉讼请求不明确。二、双方签订的协议合法有效,协议签订于XX年5月16日,当年5月24日履行完毕,至对方起诉时已3年有余,超过了诉讼时效,撤销权消灭,请求二审法院驳回上诉,维持原判。

本院二审查明的事实与原审法院查明的事实一致。

本院二审认为:XX年5月16日上诉人董志江与被上诉人华彬公司签订拆迁协议,XX年7月21日上诉人董志江起诉至原审法院,要求撤销双方签订的拆迁协议。依照《中华人民共和国合同法》第五十五条的规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。上诉人董志江超过一年的法定期限主张行使撤销权,不应予以支持。另上诉人董志江主张双方签订的拆迁协议为无效协议的上诉理由,因其在原审中的诉讼请求是要求撤销双方签订的拆迁协议,故对其该项上诉请求,本院不予支持。综上,原审判决驳回上诉人董志江的诉讼请求,并无不妥,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费100元,其它诉讼费100元,均由上诉人董志江负担。

二审判决生效后董志江申诉称:原审认定的事实缺乏证据证明,市政府文件不具有公示性。本案双方的关系应定性为拆迁法律关系;华彬公司在签订拆迁协议时采取了欺诈手段,未取得拆迁许可证进行非法拆迁;双方的补偿标准显失公平;董志江行使撤销权并未超过法定期间,董志江的住所不在双桥商场,对以后的拆迁事项不可能知道,直到XX年9月,董志江由于偶然的机会才知晓双方签订协议时华彬公司未取得房屋拆迁许可。请求撤销原判,依法公断。

华彬公司辩称:双方签订协议时并未实施拆迁,是董志江出让房屋取得价款,华彬公司支付价款取得房屋为目的双方自愿签订的房屋转让协议。当时原双桥商场荒废多年,商场业主蒙受巨大损失,纷纷要求退房或转让,当时董志江和其他业主包括市政府统建办公室均将房屋出让给华彬公司。转让房屋行为合法有效。董志江依据市政府XX年文件认为双方XX年签订的协议显失公平没有依据。董志江起诉时已经超出了行使撤销权时效,即使其有撤销权也已经消灭。原审判决正确,请求维持。

再审查明的事实与本院二审认定的一致。

本院认为:关于双方协议书的法律性质问题,双方在XX年5月16日签订的协议在形式上是一个格式合同,虽然该协议是按拆迁协议的形式签订,但该房在华彬公司取得房屋后直到XX年方拆迁完毕,时隔数年之久,且华彬公司在签订该协议时是以取得该房屋所有权为目的,华彬公司取得后对房屋进行拆迁是行使所有权中的处分权能,综合本案的具体情况,双方之间的协议不符合房屋拆迁合同关系的法律特征,原审认定为房屋买卖合同关系并无不当,本案的案由应定为房屋买卖合同纠纷。董志江一审主张该协议为可撤销合同,二审主张是无效合同,其上诉理由超出了原一审的范围。按照其一审的主张该协议是可撤销合同来说,根据《合同法》第五十四条的规定,只有存在重大误解、显失公平、乘人之危、欺诈胁迫等情形的才是可撤销民事行为。而董志江主张华彬公司对其欺诈,其并无充分证据予以证实。本案中华彬公司基本上以董志江购买房屋的原价取得该房屋。根据合同法的一般原理以及交易习惯,合同价款是经济交往中的主要条款,按照常理应当经过双方当事人的认真磋商、考虑,而董志江称依据新乡市政府()7号文件《新乡市城市房屋拆迁赔偿标准》当时即在XX年629元/㎡过低显失公平,但其所依据的该文件在双方签订协议时尚未施行。故董志江主张显失公平依据不足,其所主张的合同具有可撤销的情形并无相应证据证明,本院依法不予支持。

综上所述,原审认定事实清楚,适用法律正确,判决并无不当,依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第201条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法审判监督程序若干问题的解释》第三十七条之规定,判决如下:

维持本院()新民二终第89号民事判决。

本判决为终审判决。

篇11:房地产合同

房地产合同范本

卖方:_______________________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

委托代理机构:___________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

卖方:_______________________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

委托代理机构:___________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

卖方:_______________________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

委托代理机构:___________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

卖方:_______________________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

委托代理机构:___________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

邮政编码:________________________________ 电话:________________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:____________________________________________

买方:_________________________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

所占份额:_______________________________________________________

公司或机构名称:_________________________________________________

注册地址:_________________________________邮政编码:____________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

买方:_________________________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

所占份额:_______________________________________________________

公司或机构名称:_________________________________________________

注册地址:_________________________________邮政编码:____________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

买方:_________________________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

所占份额:_______________________________________________________

公司或机构名称:_________________________________________________

注册地址:_________________________________邮政编码:____________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

买方:_________________________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

所占份额:_______________________________________________________

公司或机构名称:_________________________________________________

注册地址:_________________________________邮政编码:____________

法定代表人:_______________________________国籍:________________

□身份证/□护照号码:______________________电话:________________

委托代理人:______________________________ 国籍:________________

□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________

地址:____________________________________ 邮政编码:____________

第一条 [订约依据与基础]

本合同依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。

第二条 [项目建设情况]

卖方与深圳市土地和房产主管部门签订__________________及_________,取得位于深圳市_________区________(街道)_________路,宗地编号为__________,土地面积____________平方米的土地使用权。该地块土地用途为____________,建筑容积率为________;土地使用权期限自______年______月

______日起至_______年______月______日止。

前款所述土地领取的《房地产证》号码为_______________;卖方经批准在该幅土地上兴建商品房,项目名称为_______________;该项目已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、

车间承包的合同

承包鱼塘的合同

自建房承包的合同

承包出租合同

承包运输合同的

下载承包房地产合同(精选11篇)
承包房地产合同.doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
点击下载本文文档